上海开放大学 建设工程项目合同管理 网上在线形考作业
主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是()。
A
委托代理
B
表见代理
C
法定代理
D
指定代理
法定代理|||
正确答案:C
根据《担保法》的规定,下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中,正确的是()。
A
抵押物必须是债务人的财产,质押物可以是第三人的财产
B
抵押物必须是第三人的财产,质押物可以是债务人的财产
C
担保期间,抵押物必须转移给债权人,质押物不需转移给债权人
D
担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人
担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人|||
正确答案:D
下列关于留置担保的说法中,正确的是()。
A
留置不以合法占有对方财产为前提
B
可以留置的财产仅限于动产
C
留置担保可适用于建设工程合同
D
留置以合法占有对方固定资产为前提
可以留置的财产仅限于动产|||
正确答案:C
本文由.,侵权必究
定金合同要采用书面形式,其生效日是指()。
A
签订合同之日
B
约定交付定金之日
C
实际交付定金之日
D
终止合同之日
正确答案:C
在履约保证中,保证金额一般为合同总额的()。
A
3%~9%
B
5%~10%
C
10%~15%
D
6%~12%
正确答案:B
钢材采购合同现场交货时发现,实际供货数量少于合同内约定的订购数量,但差额在合理尾差范围内,则采购方应()。
A
按订购数量及时支付货款
B
按实际交货数量及时支付货款
C
待供货方补齐短少的数量后再支付
D
按订购数量支付,供货方收到货款后补足数量
正确答案:A
本文由.,侵权必究
合同法律关系(),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A
主体
B
客体
C
内容
D
事实
正确答案:C
合同法律关系内容包括()。
A
行为
B
权利
C
当事人
D
智力成果
正确答案:B
一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A
3个月
B
6个月
C
12个月
D
24个月
正确答案:A
本文由.,侵权必究
当事人以土地使用权抵押的,抵押合同自()之日起生效。
A
签订
B
登记
C
履行
D
主合同生效
正确答案:D
代理是代理人在代理权限内,以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
A
代理人和被代理人
B
被代理人
C
第三人
D
自己
正确答案:A
不属于委托监理合同监理人义务的内容是()。
A
在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作
B
负责建设工程外部协调工作
C
按合同约定派驻人员
D
不得泄露申明的秘密
正确答案:B
本文由.,侵权必究
通常将勘察任务包括在()范围内。
A
设计招标
B
监理招标
C
施工招标
D
前期准备
正确答案:C
监理单位出现失职行为,按照监理合同规定,委托人可()。
A
发出中止合同通知,令监理合同即行停止
B
发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同
C
发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复,进一步发出终止合同通知,在该终止合同通知发出后的第35天,监理合同即行终止
D
首先发出未履行义务通知,21天内未能得到满意答复后,在第一个通知发出35天内发出终止合同通知,监理合同即行终止
正确答案:C
某施工企业投标时,提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束,致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中,正确的有()。
A
银行应当自动延长投标保函的有效期
B
施工企业必须延长投标保函的有效期
C
招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期
D
施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期
正确答案:C
E
招标人退还投标人投标保函继续评标
本文由.,侵权必究
保险人可以对()带来的损失不负责赔偿。
A
设计原因
B
自然事件
C
原材料缺陷或工艺不善
D
意外事故
正确答案:D
E
维修保养费用
可以是第三人作出担保的方式有()。
A
保证
B
抵押
C
质押
D
留置
正确答案:A
正确答案:C
E
定金
设计合同履行过程中,设计人应负责情况包括()。
A
收集设计依据文件和现场地质、水文资料
B
施工现场必要的工作和生活条件
C
采用先进的设计方案
D
向设计审批部门完成报批手续
正确答案:A
E
审查工程项目外商提供设计部分的设计资料
本文由.,侵权必究
设计合同示范文本规定,设计人的责任包括()。
A
负责修改和完善各设计阶段设计文件审查会提出的修改意见
B
对提交的设计文件质量负责
C
参加有关的设计审查并负责调整和补充设计范围的内容
D
完成初步设计、技术设计和施工图设计
正确答案:A
E
负责现场施工指导
无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向()撤销。
A
建设行政主管部门
B
质量监督机构
C
监理单位
D
仲裁委员会
正确答案:B
不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件是()。
A
修好通行道路
B
平整施工现场
C
挖好排水沟渠
D
测绘地形图
正确答案:A
本文由.,侵权必究
保险的目的是为了()。
A
避免风险
B
克服风险
C
分散风险
D
控制风险
正确答案:D
担保方式中的保证,实际运用过程中应理解为()。
A
债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务
B
债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行
C
保证人和债务人约定,债务人向债权人保证履行合同义务
D
保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务
正确答案:A
下列不能作为保证人的团体是()。
A
私营公司
B
法人
C
国有公司
D
幼儿园
正确答案:B
正确答案:D
本文由.,侵权必究
施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款450万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务()。
A
全部消灭
B
还有50万元
C
还有100万元
D
还有130万元
正确答案:B
投标保证的有效期限从()之日起计算。
A
招标文件出售
B
投标文件递交
C
投标截止
D
中标通知书发出
正确答案:C
某大宗水泥采购合同,进行交货检验清点数量时,发现交货数量少于订购的数量,但少交的数额没有超过合同约定的合理尾差限度,采购方应()。
A
按订购数量支付
B
按实际交货数量支付
C
待供货方补足数量后再按订购数量支付
D
按订购数量支付但扣除少交数量依据合同约定计算的违约金
正确答案:B
本文由.,侵权必究
对于合同当事人而言,所在国爆发战争是一种()。
A
合法行为
B
违法行为
C
自然事件
D
社会事件
正确答案:B
正确答案:C
监理合同在履行过程中,由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务,则监理责任期应理解为()。
A
合同内写明的监理业务开始实行到完成时间
B
从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止
C
从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
D
从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
正确答案:D
合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备,完成监理工作后,监理单位()。
A
向委托人支付使用费并归还委托人
B
可将设备免费带走
C
可向委托人支付使用期间的折旧费后带走
D
不需向委托人支付任务费用归还委托人
正确答案:B
本文由.,侵权必究
因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长,监理单位()。
A
不承担责任
B
监理单位承担全部责任
C
监理单位承担监督不力的责任
D
监理单位承担连带责任
正确答案:D
设计合同示范文本规定,方案设计文件的设计深度应能满足()的需要。
A
控制概算
B
编制招标文件
C
施工图设计
D
非标准设备制作
正确答案:A
委托工程测量、水文和地质勘察任务的合同,按照《建设工程勘察合同》范本要求的主要内容应包括
A
合同生效的条件
B
勘察成果的提交
C
勘察费用的支付
D
发包人应提供的资料
正确答案:B
正确答案:B
E
提供履约担保
本文由.,侵权必究
设计人在各设计阶段的工作任务有()。
A
编制方案设计
B
编制技术设计文件
C
设备设计的编制
D
参加初步审查
正确答案:B
E
参与工程施工招标
下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中,正确的有()。
A
工程施工延误竣工,保险责任至保险单约定的时间止
B
工程提前竣工,保险责任仍至保险单约定的时间止
C
工程提前竣工,工程竣工日为保险责任终止日
D
被保险人提前使用部分单位工程,不对保险单约定的责任期限产生影响
正确答案:B
E
被保险人提前使用部分单位工程,该部分工程的开始使用日为保险责任终止日
监理委托合同中,属于委托人权利有()。
A
对其他合同承包人的选定权
B
工程设计变更审批权
C
实施项目的质量监督控制权
D
对监理人履行合同的监督控制权
正确答案:B
E
生产工艺设计认定权
本文由.,侵权必究
不属于委托勘察范围,发包人又未提供相关资料,致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时,由()承担民事责任。
A
保险机构
B
勘察人
C
发包人
D
政府
正确答案:C
业主投保“建筑工程一切险”时,他应在保险合同内列明()为被保险人。
A
业主
B
承包商
C
工程师
D
业主和承包商
正确答案:B
依据材料采购合同的约定,供货方对
A
因使用不当导致的质量下降
B
到货检验时采购方提出的质量异议
C
因交货后保管不善导致的质量下降
D
超过合同约定时间采购方提出的质量异议
正确答案:D
正确答案:A
本文由.,侵权必究
以下哪项能作为财产抵押()。
A
耕地,宅基地、自留地
B
有争议的财产
C
学校、幼儿园
D
抵押人所有的房屋
正确答案:B
债权人按照合同约定占有债务人的财产,债务人不按合同约定的期限履行债务的,债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿,这属于()。
A
质押
B
留置
C
抵押
D
保证
正确答案:D
招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。
A
未中标的投标人不退还
B
中标的投标人在中标的同时退还
C
在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D
投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
正确答案:D
本文由.,侵权必究
依据监理委托合同规定,委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是()。
A
工程总投资超过预期金额
B
因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长
C
承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长
D
监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故
正确答案:D
监理机构为执行监理任务所需的工程资料,应由()。
A
监理单位自费收集
B
向委托人付费索取
C
向设计单位付费索取
D
委托人免费提供
正确答案:A
设计招标的特点是()。
A
让设计的技术和成果作为有价值的商品进人市场的竞争
B
投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争
C
设计投标书的竞争
D
设计费用的竞争
正确答案:C
本文由.,侵权必究
由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场费,发包人应承担的责任包括()。
A
付给勘察人停、窝工费,金额按预算的平均工日产值计算
B
工期按实际延误的工日顺延
C
补偿勘察人来回的进出场费和调遣费
D
付给勘察机构适当的利润
正确答案:D
E
继续提供必要的生活条件
可以通过合同约定的担保方式包括()。
A
保证
B
抵押
C
质押
D
留置
E
定金
委托人在监理合同中的委托工作内容可以是()。
A
完成设计任务
B
进行可行性研究、各种方案的成本效益分析
C
编制施工组织设计
D
监督工程施工质量
正确答案:C
E
负责采购设备
本文由.,侵权必究
设备制造阶段的监理任务包括()。
A
使用原材料质量的确认
B
制造过程重要试验结果的质量确认
C
审查供货方提供的月报表
D
对发运设备前包装质量的检验
正确答案:C
E
货物运抵现场后进行开箱检验
设计合同示范文本规定,设计人配合施工工作的内容包括()。
A
处理有关设计问题
B
进行设计交底
C
协助施工承包人编制施工方案
D
参加竣工验收
正确答案:D
E
参加重要隐蔽工程部位验收
在下列设计文件中,需注明建设工程合理使用年限的设计文件是()。
A
方案设计文件
B
初步设计文件
C
施工图设计文件
D
设计概算文件
正确答案:D
本文由.,侵权必究
按照设计合同示范文本规定,当设计工作超过一半时,因发包人原因要求解除合同,发包人应()。
A
允许设计人没收定金
B
将全部设计费支付给设计人
C
将设计费的50%支付给设计人
D
按实际完成的工作量支付设计费
正确答案:D
下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是()。
A
公证一般实行自愿申请原则,签证反之
B
签证属于行政管理行为,公证则属于司法行政行为
C
公证与签证的效力等同
D
公证和签证在我国域内和域外都有法律效力
正确答案:A
经过公证后,具有强制执行效力的文书是()。
A
遗嘱文书
B
施工合同文书
C
保险合同文书
D
追偿债款的债权文书
正确答案:A
本文由.,侵权必究
由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于()。
A
正常工作
B
附加工作
C
额外工作
D
意外工作
正确答案:A
在我国现行监理费计算方法中,适用于单工程或临时性工程的方法是()。
A
按监理工程概预算百分比计收
B
按委托人和监理人商定的方法计收
C
按参与监理工作的年度平均人数计收
D
按监理工程估算价百分比计数
正确答案:A
由于设计错误导致工程质量事故,发包人不解除合同情况下,设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施,()。
A
不再承担其他赔偿责任
B
返还设计合同规定的定金
C
免收直接损失部分的设计费
D
双倍返还设计合同规定的定金
正确答案:D
本文由.,侵权必究
监理合同文件包括有()。
A
中标函
B
工程量清单
C
监理委托函
D
监理委托合同专用条件
正确答案:A
E
实施过程中双方的签署的修正文件
因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失,计算监理单位赔偿费的原
A
按工程实际受到的损害计算
B
按委托人认为所受到的损害计算了
C
按实际损害计算一定比例的赔偿金
D
监理单位赔偿总额累计不应超过监理酬金总额
正确答案:D
E
监理单位赔偿总额累计不应超过扣除税金后的监理酬金总额
设计合同示范文本规定,设计人的基本责任是()。
A
保证设计质量
B
完成施工圈设计
C
配合施工
D
保护发包人的知识产权
正确答案:C
本文由.,侵权必究
采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目,建筑工程一切险的投保人应为()。
A
发包人
B
承包人
C
监理人
D
分包人
正确答案:D
违约是法律事实中的()。
A
违法行为
B
合法行为
C
自然事件
D
社会事件
下列关于保证的说法不正确的是()。
A
保证法律关系至少必须有三方参加,即保证人、债务人和债权人
B
保证法律关系包括保证人和被保证人(债务人)两方当事人
C
保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证
D
当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任
正确答案:C
本文由.,侵权必究
某工程项目的设计合同,设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准,该项目被迫暂停,此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半,设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止,发包人应向设计人支付()。
A
合同约定设计费的60%
B
双倍定金作为赔偿
C
合同约定设计费的一半
D
合同约定的全部设计费
正确答案:A
审查设计投标人的人员技术力量主要是考察()的资质能力。
A
设计单位负责人
B
设计负责人
C
专业设计人员
D
所有设计人员
正确答案:B
施工企业的分公司未经授权,为建设单位购买材料付款事宜,向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理,正确的有()。
A
保证合同无效
B
材料供应商应当要求分公司承担保证责任
C
材料供应商可以要求施工企业赔偿损失
D
材料供应商可以要求建设单位付款
正确答案:D
E
材料供应商应当要求施工企业承担担保责任
本文由.,侵权必究
监理单位的义务包括()。
A
选择承担工程项目建设的实施单位
B
与承包商签订施工合同
C
公正地维护有关各方的合法权益
D
不得泄露与本工程有关的保密资料
正确答案:A
E
不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
按照监理合同示范文本的规定,委托人对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时,()。
A
发出拒付全部酬金通知书,要求监理单位重新提交酬金支付申请表
B
及时地发出异议通知书
C
按时支付全部酬金,异议部分下次支付时再予扣款
D
按时支付无异议部分酬金,拒付有异议部分酬金
正确答案:A
E
拖延支付时需补偿对方逾期付款的利息
设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是()。
A
和解
B
调解
C
和解或诉讼
D
仲裁或诉讼
正确答案:D
本文由.,侵权必究
设计合同中约定的费用为估算设计费,需按批准的()核算设计费。
A
初步设计概算
B
投资估算
C
施工图预算
D
扩大的初步设计概算
正确答案:D
下列说法正确的是()。
A
在勘察现场范围内,不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区,勘察人负责查清地下埋藏物,发包人给予适当补偿
B
发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作
C
发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用
D
发包人若要求在合同规定时间内提前完工,发包人应按每提前1天向勘察人支付计算的加班费
正确答案:D
E
勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘测费
施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中,正确的有()。
A
该担保方式是质押
B
该担保方式是抵押
C
施工企业应当将汇票交付债权人
D
双方应当办理登记
正确答案:C
E
汇票仍由施工企业保管
本文由.,侵权必究
设计合同规定设计人的义务包括()。
A
按约定时间提交设计文件
B
组织设计审查会
C
负责设计交底
D
完成必要的设计变更
正确答案:C
E
组织工程验收
依据《担保法》规定,担保人必须是第三人的担保方式是()。
A
保证
B
质押
C
定金
D
留置
正确答案:D
表见代理的法律后果由()承担。
A
无权代理人
B
被代理人
C
善意第三人
D
保险公司
正确答案:C
本文由.,侵权必究
施工期间施工承包人从节约工程投资的角度,向监理工程师提出变更部分工程设计的建
A
发包人
B
修改单位
C
施工承包人
D
监理工程师
正确答案:B
正确答案:A
监理合同示范文本规定,()属于监理服务的额外工作。
A
由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时间
B
合同内约定由委托人承担的义务,经过协商改由监理单位承担
C
应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作
D
出现不应由监理单位负责的特殊情况,导致终止执行监理任务的善后工作
正确答案:B
发包人给设计人就项目设计的要求中不应包括()。
A
工程范围
B
工程规模
C
设计方案
D
限额设计要求
正确答案:B
本文由.,侵权必究
勘察人进入施工现场前,场地内的地上地下障碍物由()负责拆除。
A
勘察人
B
设计人
C
发包人
D
监理人
正确答案:A
经过修改的设计文件应()使用。
A
报总监理工程师审核批准后
B
按设计管理程序经有关部门审批后
C
由设计人签字盖章后
D
由发包人审查批准后
正确答案:A
施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同,项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于()。
A
职务代理
B
指定代理
C
法定代理
D
委托代理
正确答案:D
本文由.,侵权必究
依据有关“建筑工程一切险”的规定,下列描述中正确的是()。
A
保险对象包括各类工业与民用建筑工程,而不包括公共工程
B
投保人和被保险人是保险合同的当事人
C
发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程,保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D
保险合同的有效期至工程保修期满为止
正确答案:C
建筑工程一切险往往还加保()。
A
安装工程一切险
B
人身意外伤害险
C
机动车辆险
D
第三者责任险
正确答案:C
在工程建设中涉及的代理主要是()。
A
委托代理
B
法定代理
C
指定代理
D
再代理
正确答案:C
本文由.,侵权必究
建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括()。
A
因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作
B
由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C
原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担
D
应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
正确答案:C
E
不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停,事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作
公开招标缺点包括()。
A
招标时间长、费用高
B
评标工作量较小
C
申请投标人较少
D
必须要设置资格预审程序
正确答案:D
在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时,()。
A
中标人不承担合同责任
B
招标人应退还其投标保证金
C
招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人
D
招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额
正确答案:D
本文由.,侵权必究
招标项目开标时,检查投标文件密封情况的应当是()。
A
投标人
B
招标人
C
招标代理机构人员
D
招标单位的纪检部门人员
正确答案:D
招标人对任何一位投标人所提问题的回答,应()。
A
发送给提出问题的投标人
B
发送给每一位投标人,并注明提出问题的投标人名称
C
发送给每一位投标人,但不必说明问题的来源
D
作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容
正确答案:A
某招标项目的评标委员会成员为7人,其中招标人以外的有关技术、经济专家为4人,这样()《招标投标法》对评标委员会组成人员的规定。
A
不符合
B
符合
C
公开招标时符合
D
邀请招标时不符合
正确答案:A
本文由.,侵权必究
当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑,而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时,应以()为准。
A
现场考察时招标人口头解释
B
招标文件规定
C
书面回函解答
D
仲裁机构裁定
正确答案:D
大型工业项目施工招标的资格预审表的主要内容不包括()。
A
财务报表
B
人员报表
C
分包计划
D
投标报价
正确答案:D
用评标价法评标时,能够转换成价格的评审要素中,()不能从投标价中减去。
A
工期提前带来的效益
B
开标后投标人提出的优惠条件
C
技术建设带来的效益
D
为招标单位人员进行与项目相关的技术培训
正确答案:B
本文由.,侵权必究
可委托一个监理单位的项目是()项目。
A
小型
B
大型
C
复杂
D
大、中型
正确答案:C
招标代理行为属于()。
A
委托代理
B
法定代理
C
指定代理
D
复代理
正确答案:D
工程施工投标的主体是()。
A
业主
B
监理工程师
C
承包商
D
设备供应单位
正确答案:A
本文由.,侵权必究
工程标底是工程项目的()。
A
中标合同价格
B
招标预期价格
C
施工结算价格
D
工程概算总价格
正确答案:D
根据《招标投标法》规定,在工程建设招标投标过程中,开标的时间应在()。
A
招标文件规定的任意时间公开进行
B
招标文件规定的投标有效期内公开进行
C
招标文件规定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
D
招标文件规定的提交投标文件截止时间之后三日内公开进行
正确答案:B
在下列选项中,不属于要式合同的是()。
A
建设工程设计合同
B
企业与银行之间的借款合同
C
法人之间签订的保证合同
D
自然人之间签订的借款合同
正确答案:D
本文由.,侵权必究
施工招标的独立合同包工作范围应是()的施工内容。
A
整个工程
B
单位工程
C
分部工程
D
分项工程
正确答案:C
E
特殊专业工程
公开招标和邀请招标的区别包括()。
A
对投标人资质的要求不同
B
竞争程度不同
C
招标费用不同
D
邀请投标人的方式不同
正确答案:D
E
评标工作量不同
在招标准备阶段,招标人的主要工作包括()。
A
办理招标备案
B
编制招标文件
C
选择招标方式
D
进行资格预审
正确答案:A
E
发布招标公告
本文由.,侵权必究
投标文件对招标文件未作实质性响应的重大偏差,包括()等。
A
提供了不完整的技术信息和数据
B
提供的投标担保有瑕疵
C
个别地方存在漏项
D
没有按招标文件要求提供投标担保
正确答案:C
E
投标文件没有投标人授权代表签字
最终确定招标方式是以()为依据。
A
招标文件
B
工程项目的特点
C
合同类型
D
招标人的管理能力
正确答案:C
E
招标前准备工作的完成情况
按照承包工程计价方式分类不包括()。
A
总价合同
B
单价合同
C
成本加酬金合同
D
预算合同
正确答案:C
正确答案:D
本文由.,侵权必究
某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同,此合同法律关系的客体是
A
物
B
行为
C
智力成果
D
活动
正确答案:A
正确答案:B
按照承包工程计价方式分类不包括
A
总价合同
B
单价合同
C
成本加酬金合同
D
预算合同
在下列经济法律关系主体中,()是法人。
A
公司经理
B
施工企业
C
公司董事长
D
施工队
正确答案:D
本文由.,侵权必究
有关招标代理机构的说法中,错误的是()。
A
上级主管部门可以指定招标代理机构
B
招标代理机构与行政机关无隶属关系
C
招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜
D
招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定
正确答案:A
监理招标的标的是()。
A
监理服务
B
监督管理
C
协调管理
D
咨询服务
正确答案:B
下列各项中不属于监理投标须知内容的是()。
A
招标文件
B
投标文件的格式
C
委托监理的范围
D
必要的设计文件
正确答案:C
本文由.,侵权必究
采用评标价法对投标书的评审是以()的标书为最优。
A
最低的投标报价
B
合理的投标报价
C
最低的评标价
D
最高的评标价
正确答案:B
招标投标过程中需要对现场进行考察,以了解现场情况。现场考察组织工作由()。
A
招标人承担,费用由投标人承担
B
投标人承担,费用由招标人承担
C
招标人承担,费用由招标人承担
D
投标人承担,费用由投标人承担
正确答案:C
在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。
A
施工
B
设备采购
C
设计
D
材料采购
正确答案:C
本文由.,侵权必究
可以采用直接委托的方式发包建设任务的是()。
A
国家融资项目
B
抢险救灾工程
C
涉及国家秘密的工程
D
在建工程主体加层工程,且承包人未发生变更的
正确答案:A
E
施工企业自建自用工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的
在项目招标的中标通知书发出后,招标人和中标人应按照()订立书面合同。
A
最后谈判达成的降价协议
B
招标文件
C
投标文件
D
评标价格
正确答案:B
E
招标公告
关于开标,下列说法正确的是()。
A
邀请招标无需举行开标会议
B
开标由招标人主持
C
开标后允许评标委员会对投标书中的错误加以修正
D
开标后允许评标委员会更改投标书的内容
正确答案:B
E
投标书经启封后不得再更改评标方法
本文由.,侵权必究
为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标,在邀请招标时,仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料,通常称为()。
A
资格预审
B
资格审查
C
资格后审
D
资格核查
正确答案:D
某工程招标中,投标文件的内容未完全响应招标文件,但仍属于有效投标文件的情况是()。
A
联合体投标没有提交联合体协议书
B
投标工期长于招标文件中要求的工期
C
投标保函金额少于招标文件的要求
D
未详细说明使用专利施工的技术细节
正确答案:C
招标人向建设行政主管部门办理()手续认可后才可进行招标工作。
A
立项批准
B
征地许可
C
安全许可
D
申请招标
正确答案:C
本文由.,侵权必究
某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题,招标人离开标时间还剩10天才做出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间,且书面解答与招标文件规定内容不一致,对该问题应以()。
A
招标文件为准,开标时间后延
B
招标文件为准,开标时间不变
C
书面解答为准,开标时间后延
D
书面解答为准,开标时间不变
正确答案:C
《中华人民共和国招标投标法》规定属于必须以招标方式进行的工程项目是()。
A
大型基础设施、公用事业等关系公共利益、公共安全的项目
B
涉及国家安全秘密的过程
C
抢险救灾过程
D
建筑造型有特殊要求的设计
正确答案:A
设计招标方式有()。
A
公开招标
B
公开招标、邀请招标
C
公开招标、邀请招标、议标
D
邀请招标、议标
正确答案:A
本文由.,侵权必究
投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是()。
A
市场行为
B
企业行为
C
正当竞争行为
D
不正当竞争行为
正确答案:A
工程设计招标的评标过程,主要考虑的因素是()。
A
设计取费高低
B
设计单位的资历
C
设计方案的优劣
D
设计任务完成的进度
正确答案:C
根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定,在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,投标人()。
A
可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件,并书面通知招标人
B
不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件
C
须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件
D
撤回已经提交的投标文件的,其投标保证金将被没收
正确答案:A
本文由.,侵权必究
下列属于我国《合同法》调整的法律关系是()。
A
收养关系
B
赠与合同
C
税款代扣合同
D
劳动合同
正确答案:A
BOT合同又称()。
A
特许权协议书
B
工程项目总承包合同
C
单位工程施工承包合同
D
勘察、设计或施工总承包合同
正确答案:B
招标代理机构的专家库应满足()等方面的要求。
A
任职层次
B
专业范围
C
专家人选
D
人员数量
正确答案:A
E
招标经历
本文由.,侵权必究
对招标文件的响应存在细微偏差的投标书,()。
A
不予淘汰,在订立合同前予以澄清、补正即可
B
不予淘汰,在评标结束前予以澄清、补正即可
C
不予淘汰,允许投标人重新报价
D
初评阶段予以淘汰
正确答案:C
《中华人民共和国招标投标法》规定,可不进行招标的项目是()。
A
救灾工程项目
B
国家融资项目
C
外国政府贷款项目
D
大型基础设施项目
正确答案:D
建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以()。
A
参加开标会
B
作为评标委员
C
决定中标人
D
参加定标投票
正确答案:D
本文由.,侵权必究
招标文件中投标须知是为了()。
A
指导投标人正确投标
B
避免投标人中标后拒签合同
C
避免泄漏标底
D
指导投标人进行报价
正确答案:D
根据《合同法》规定,建设工程施工合同不属于()。
A
双务合同
B
有偿合同
C
要式合同
D
实践合同
正确答案:A
小张今年17周岁,到城里打工1年挣得工资2万元,现小张回到家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的说法,正确的是()。
A
因小张是限制民事行为能力人,该协议效力待定
B
因小张不具备相应的民事行为能力,该协议无效
C
因小张具备相应的民事行为能力,该协议有效
D
因小张不具备相应的民事行为能力,该协议可撤销
正确答案:A
本文由.,侵权必究
合同法律关系是由()三要素组成。
A
主体、客体、内容
B
当事人、经济行为、经济利益
C
法人、经济合同、经济权利
D
经济管理、经济协作、法律责任
正确答案:A
邀请招标投标阶段是指()。
A
从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间
B
从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间
C
从发出邀请函始到签订合同日期为止的期间
D
从发出邀请函始到定标日期为止的期间
正确答案:C
《中华人民共和国招标投标法》自()开始实施。
A
1999年10月1日
B
1999年12月1日
C
2000年1月1日
D
2000年3月1日
正确答案:C
本文由.,侵权必究
某招标项目在中标通知书发出后,招标人提出降价要求。对该降价要求,按照《招标投标法》的规定,中标人()招标人的要求。
A
应当接受
B
可以接受
C
应当拒绝
D
可以拒绝
正确答案:C
评标委员会以标底衡量报价得分时,首先应()。
A
按评标规则计算各项得分
B
确定标底
C
确定入围的有效投标
D
比较投标书的优劣
正确答案:D
某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人()。
A
可以采用直接委托方式发包
B
可以自行招标,但应当备案
C
可以自行招标,无需备案
D
必须委托中介机构代理招标
正确答案:C
本文由.,侵权必究
在评标委员会成员中,不能包括()。
A
招标人代表
B
招标人上级主管代表
C
技术专家
D
经济专家
正确答案:A
具有权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的()是法人。
A
组织
B
总裁
C
公民
D
自然人
正确答案:D
作为评审标书优劣的方法,评标价法是以()为准。
A
投标价
B
标底价
C
评标价
D
中标价
正确答案:B
本文由.,侵权必究
投标文件中的大写金额和小写金额不一致时属细微偏差,修正此错误的原则是()。
A
以大写金额为准
B
以金额高者为准
C
以小写金额为准
D
以金额低者为准
正确答案:C
依据《招标投标法》,项目公开招标的资格预审阶段,在“资格预审须知”文件中,可以()。
A
要求投标人必须组成联合体投标
B
要求严格的专业资质等级
C
要求必须使用某种品牌的建筑材料
D
对本行业外的投标人提出特别要求
正确答案:C
与邀请招标相比,公开招标的最大优点是()。
A
节省招标费用
B
招标时间短
C
减小合同履行过程中承包商的违约的风险
D
竞争激烈
正确答案:B
本文由.,侵权必究
所有的施工合同价款都必须在()中注明。
A
中标通知书
B
协议书
C
投标书
D
招标书
正确答案:C
()指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
A
追加合同价款
B
合同价款中费用
C
项目预算
D
合同预算
正确答案:C
若是承包人要求的延期开工,则()是否同意延期开工。
A
需承包人书面通知设计单位
B
应经建设行政主管部门批准
C
工程师有权批准
D
需承包人书面通知发包人
正确答案:C
本文由.,侵权必究
施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更,应由()。
A
原设计单位同意
B
发包人和承包人协商解决
C
报规划管理部门审批
D
总监理工程审核批准
正确答案:B
实行监理的工程具备竣工验收条件,承包人向发包人申请工程竣工验收,并递交必须经()签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。
A
项目经理
B
项目技术负责人
C
总监理工程师
D
监理单位技术负责人
正确答案:A
某工程开工前,承包人已办理运输手续的主要施工机械,由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地,影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天,向工程师提交了申请延期开工报告,提出顺延合同工期和费用补偿的要求。工程师对延期开工报告的处理,正确的是()。
A
同意延期开工,并顺延合同工期,但不批准费用补偿
B
同意延期开工,但不批准顺延工期和费用补偿要求
C
同意延期开工报告中的要求
D
不同意延期开工报告的要求
正确答案:A
本文由.,侵权必究
按照施工合同示范文本规定,当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时,应按()顺序解释。
A
施工合同协议书、工程量清单、中标通知书
B
中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议
C
合同履行中的变更、中标通知书、工程量清单
D
施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书
正确答案:B
关于施工合同设计变更管理的正确处理方法是()。
A
施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类
B
施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更
C
承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议,可以无需经工程师的同意
D
施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前向承包人发出变更申
正确答案:A
已竣工工程未交付发包人之前,()按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复。
A
发包人
B
承包人
C
监理人
D
工程师
正确答案:B
正确答案:C
正确答案:B
本文由.,侵权必究
经过发包人同意的分包工程,承包人选择的分包人需要()。
A
提请工程师同意
B
与发包人签订分包合同
C
向工程师提交施工组织设计
D
向工程师报送施工进度计划
正确答案:B
某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核,经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误,已经施工的部分工程需要拆除,设计文件必须修改。则该事件的损失应由()。
A
审查单位与监理单位共同承担
B
承包人与审查单位连带承担
C
承包人全部承担
D
承包人承担设计损失,发包人承担施工损失
正确答案:B
施工工程竣工验收通过后,确定承包人的实际竣工日应为()。
A
发包人组织竣工验收日
B
验收组通过竣工验收日
C
承包人送交竣工验收报告日
D
开始进行竣工检验日
正确答案:C
本文由.,侵权必究
某施工合同履行过程中,承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度,按照工程师要求对进度计划进行了修改,并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划,仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中,正确的是()。
A
追究承包人拖期违约责任时,减少合同约定的日拖期赔偿金额
B
工程师对确认进度计划负责,承担部分拖期完工违约金
C
承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任
D
按照修改后的进度计划确认ABC合同工期,不视为拖期完工
正确答案:A
工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是()。
A
承包人按规定办理有关手续,发包人承担由此发生的费用
B
承包人按规定办理有关手续,承包人承担由此发生的费用
C
发包人按规定办理有关手续,发包人承担由此发生的费用
D
发包人按规定办理有关手续,承包人承担由此发生的费用
正确答案:B
承包商提出施工索赔时,应提供的依据包括()。
A
所引用的合同条款内容
B
政府公告资料
C
施工进度计划
D
事件发生的现场同期纪录资料
正确答案:A
E
承包商受到损害的照片
本文由.,侵权必究
承包商向业主索赔成立的条件包括有()。
A
由于业主原因造成费用增加和工期损失
B
由于工程师原因造成费用增加和工期损失
C
由于分包商原因造成费用增加和工期损失
D
按约定提交了索赔意向
正确答案:A
E
提交了索赔报告
施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是()。
A
固定价格合同
B
总价合同
C
可调价格合同
D
单价合同
正确答案:D
E
成本的酬金合同
对于施工中发生的不可抗力,施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括()。
A
工程所需清理费
B
由承包人负责采购,运至施工场地用于施工材料的损失
C
工程本身的损害
D
工程损害导致承包方的人员伤亡
正确答案:B
E
承包人施工机械的停工损失
本文由.,侵权必究
在施工合同中,不论何种形式的仲裁协议,都应包括()。
A
仲裁申请书
B
请求仲裁的意思表示
C
仲裁事项
D
选定的仲裁员
正确答案:D
E
选定的仲裁委员会
发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的,应()。
A
支付由此增加的追加合同价款并顺延工期
B
只给予工期顺延.不支付由此增加的追加合同价款
C
只支付由此增加的追加合同价款,不顺延工期
D
支付由此增加的追加合同价款,视情况决定是否顺延工期
正确答案:A
承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用的合理化建议,需经()同意。
A
设计单位
B
施工单位负责人
C
发包人
D
工程师
本文由.,侵权必究
工程师对工程量的确认,可以计量的是()。
A
承包人超挖的工程量
B
承包人涨价的工程量
C
承包人原因造成的返工
D
设计变更的工程量
正确答案:C
工程未经竣工验收或竣工验收未通过,发包人强行使用后,由此发生的质量问题由()承担。
A
发包人
B
承包人
C
双方共同
D
合同约定的责任者
正确答案:D
因承包人的施工质量未达到合同要求,工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后,向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的48小时未及时作出任何答复,此时承包人应()。
A
继续后续工作的施工
B
向发包人发出请求复工的通知
C
向工程师再次发出请求复工的通知
D
向发包人发出解除合同的通知
正确答案:C
本文由.,侵权必究
在仲裁中,被申请人经书面通知,无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的,可以()。
A
视为撤回仲裁申请
B
视为无仲裁协议
C
缺席裁决
D
移交人民法院判决
正确答案:B
施工合同履行中,发包人另行发包的设备安装工程开始施工,合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示,导致土建承包人的损失,由()。
A
发包人承担,批准顺延工期
B
发包人承担,不批准顺延工期
C
承包人承担,可以顺延工期
D
承包人承担,工期不可顺延
正确答案:D
工程师发现工程存在质量缺陷,发布了暂停施工指令.承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后,向工程师提出了请求复工的书面报告,但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人正确的应对措施是()。
A
继续停工等待工程师的指示
B
向工程师再次发出请求复工的报告
C
自行复工
D
向发包人提交请求复工的报告
正确答案:D
本文由.,侵权必究
根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列施工合同履行中发生的事件,既可作为顺延合同工期的理由,又可作为调整合同价款理由的是()。
A
地方税费发生变化
B
工程造价管理部门公布的价格调整
C
施工作业导致停水2天
D
一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日
正确答案:D
在施工合同中,因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款,由()承担。
A
承包人
B
发包人
C
工程师
D
工程师与发包人共同
正确答案:C
由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。承包商()。
A
因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B
认为要求合理,先行支付后再向业主索要
C
不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告
D
不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告
正确答案:D
本文由.,侵权必究
质量保修书的主要内容包括()。
A
质量保修期
B
保修费用
C
质量保修责任
D
质量保修标准
正确答案:C
E
工程质量保修范围和内容
施工过程中,工程师根据工程的需要,可以就()情况发布变更指令。
A
改变某单位工程的标高
B
增加工程量清单中列明某项工作的数量
C
从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工
D
为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间
正确答案:C
E
指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作
施工合同范本中为使用者提供了()标准化附件。
A
承包人承包工程项目一览表
B
发包人提供施工准备一览表
C
发包人供应材料设备一览表
D
工程竣工验收标准规定
正确答案:D
E
房屋建筑工程质量保修书
本文由.,侵权必究
工程开工前,合同双方应做好有关准备工作,就工程师而言,特别要做好()。
A
施工组织设计
B
施工人员和设备的调配工作
C
按时提供标准、规范
D
组织图纸会审和设计交底工作
正确答案:A
E
水准点与坐标控制点的交验
某工程项目,发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时,由于甲承包人不配合,给乙承包人造成了一定的损失,该损失应当由()承担。
A
乙承包人
B
发包人
C
甲承包人
D
工程师
依据施工合同示范文本规定,发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,发包人()后,及时办理竣工结算价款的支付手续。
A
经工程师审核批准
B
接收工程
C
组织竣工验收
D
认可竣工结算报告
正确答案:B
本文由.,侵权必究
反映招标工程具体特点和要求是在()中约定的。
A
合同协议书
B
通用条款
C
专用条款
D
附件
正确答案:A
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人采购的建筑材料,在使用前需要进行试验时,责任划分应为()。
A
发包人负责试验,费用由发包人承担
B
发包人负责试验,费用由承包人承担
C
承包人负责试验,费用由发包人承担
D
承包人负责试验,费用由承包人承担
正确答案:A
承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽
A
费用和工期损失全部由业主承担
B
费用和工期损失全部由承包商承担
C
费用由承包商承担,工期给予顺延
D
工期不予顺延,但费用由业主给予补偿
正确答案:D
正确答案:D
本文由.,侵权必究
关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是()。
A
工程师未能按规定时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收,该检验应视为工程师在场情况下进行的验收
B
工程师没有参加验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
C
无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
D
重新检验表明质量不合格,承包人承担由此发生的费用和工期损失
正确答案:D
监理工程师有权处理的索赔是承包商()。
A
依据合同条款提出的索赔
B
依据其他法律文书提出的索赔
C
提出的道义索赔
D
无合法理由延误竣工对业主的违约索赔
正确答案:D
在下列合同中,()合同是可变更的合同。
A
一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益的
B
以合法活动掩盖非法目的的
C
因重大误解而订立的
D
损害社会公共利益的
正确答案:B
本文由.,侵权必究
施工合同履行中,需要进行爆破作业时,承包人应完成的义务包括()。
A
取得相关行政管理部门的爆破作业许可
B
取得爆破作业资质证件
C
与相邻建筑物所有人进行协调
D
作好施工现场的安全防护工作
正确答案:C
E
保护相邻建筑物
施工合同履行过程中,发生()等情况,应给承包人顺延合同工期。
A
发生设计变更
B
发包人延误移交施工现场
C
承包人采购的材料供货商未能按时交货
D
基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线
正确答案:C
E
分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工
工程师对承包商施工索赔的处理决定,承包商()。
A
必须执行
B
可以不予理睬
C
可以执行
D
可以要求工程师重新考虑
正确答案:A
E
可以依据合同提交仲裁
本文由.,侵权必究
施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,施工合同专用条款的解释顺序应在()。
A
施工合同通用条款之后
B
标准、规范之后
C
投标书之前
D
图纸之前
正确答案:B
工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。
A
乙项目经理
B
甲施工企业
C
建设单位
D
具体施工人员
正确答案:B
设备安装完毕进行试车检验的结果表明,由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应()。
A
追加合同价款但工期不予顺延
B
由承包人承担费用和工期的损失
C
追加合同价款并相应顺延合同工期
D
工期相应顺延但不补偿承包人的费用
正确答案:C
本文由.,侵权必究
工程师对因承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是()。
A
要求承包人在合理的状态下施工
B
工程师对工程延期的批准
C
作为承包人进行工期索赔的依据
D
对承包人赶工措施的批准
正确答案:B
工程竣工前的联动无负荷试车由()组织。
A
承包人
B
工程师
C
发包人
D
设计人
正确答案:D
施工合同示范文本的通用条件规定,(),承包人不得将承包工程的任何部分分包。
A
未提交分包人资质
B
未经发包人同意
C
分包人未与发包人签订合同
D
未经招标
正确答案:B
本文由.,侵权必究
在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由()承担。
A
发包人
B
承包人
C
工程师
D
发包人与承包人共同
正确答案:C
正确答案:D
招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月,承包商在投标书内承诺21个月竣工。施工过程中,工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨,工程师为了保证工程质量,指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为()个月。
A
19
B
19.5
C
21
D
21.5
正确答案:D
指定分包商的特点主要表现为()。
A
业主选择实施该部分工程的施工单位
B
指定分包商与业主签订合同
C
承包商负责指定分包商施工的协调管理
D
指定分包商的工程款从暂定金额内支付
正确答案:C
E
指定分包商的违约行为视为承包商违约
本文由.,侵权必究
施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有()。
A
不可抗力
B
承包人的违约
C
施工机械发生故障
D
发包人未按时支付工程进度款.使工程不能正常进行
正确答案:C
E
工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行
某施工合同履行过程中,因施工需要临时中断道路交通,发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大,全天中断交通的要求未获批准,承包人只能在夜间断续施工,则由此造成的承包人损失应由()。
A
发包人赔偿,延误的工期顺延
B
发包人赔偿,延误的工期不予顺延
C
承包人承担,延误的工期顺延
D
承包人承担,延误的工期不予顺延
正确答案:C
组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释,互为说明。当出现含糊不清或矛盾时,具有第一优先解释顺序的文件是()。
A
合同专用条款
B
投标书
C
协议书
D
合同通用条款
正确答案:A
本文由.,侵权必究
依据施工合同示范文本通用条款的约定,承包人要求增加图纸套数时,发包人应代为复印,复印费由()承担。
A
发包人
B
承包人
C
设计人
D
承包人和发包人共同
正确答案:C
依据施工合同示范文本通用条款,在施工合同履行中,如果发包人不按时支付预付款,承包人可以()。
A
立即发出解除合同通知
B
立即停工并发出通知要求支付预付款
C
在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款,如仍不能获得预付款,则在发出通知7天后停止施工
D
在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款,如仍不能获得预付款,则在发出通知之日起停止施工
正确答案:C
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,当组成合同的文件出现矛盾时,应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的,优先顺序正确的是()。
A
合同协议书、通用条款、专用条款
B
中标通知书、专用条款、协议书
C
中标通知书、专用条款、投标书
D
中标通知书、专用条款、工程量清单
正确答案:B
本文由.,侵权必究
施工合同示范文本规定,发包人应完成的工作包括()。
A
在开工后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题
B
对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫
C
提供具备施工条件的场地
D
将水、电、电讯线路从施工场地外部接到施工场地
正确答案:D
E
向承包人提供施工现场办公和生活用房
在建设工程施工合同履行过程中,应由发包人承担费用的是()。
A
邻近建筑物、构筑物的保护工作
B
发包人委托承包人完成工程配套的设计
C
承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施
D
承包人按规定办理施工场地交通、环境保护有关手续
正确答案:D
E
对已竣工而未交付工程的损坏修复
施工合同示范文本通用条款规定,施工中,发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程,但随后又发现材料有质量问题,此时应由()。
A
发包人追加合同价款,相应顺延工期
B
发包人追加合同价款,工期不予顺延
C
承包人承担发生的费用,相应顺延工期
D
承包人承担发生的费用,工期不予顺延
正确答案:B
本文由.,侵权必究
按照施工合同示范文本规定,“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。
A
协议书
B
通用条款
C
专用条款
D
技术文件
正确答案:D
建设工程施工合同中,工程师指示的设计变更的情形不包括()。
A
更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B
增减合同中约定的工程量
C
改变有关工程的施工时间和顺序
D
变更合同中约定的价款
正确答案:A
按照施工合同示范文本的规定,工程师接到承包人提交的进度计划后,应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见,则视为()。
A
工程师已经确认,承包人不再承担计划的缺陷责任
B
工程师已经确认,承包人应承担计划的缺陷责任
C
工程师未确认,承包人应修改进度计划
D
工程师未确认,承包人应等待工程师的进一步指示
正确答案:A
本文由.,侵权必究
施工索赔是由()非自身原因发生合同规定之外的额外工作或者损失所要求进行的补偿。
A
业主
B
工程师
C
承包商
D
发包人
正确答案:D
在下列合同中,()合同是可撤销的合同。
A
造成对方人身伤害而免责的
B
恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的
C
在订立时显失公平的
D
违反法律强制规定的
正确答案:D
在施工过程中,工程师发出暂停施工指示的起因可能是()。
A
施工质量不合格
B
地方法规要求在某一时段内不允许施工
C
发包人延误支付工程进度款
D
发生不可抗力
正确答案:D
E
发包人订购的设备不能按时到货
本文由.,侵权必究
依据施工合同示范文本规定,工程()后,承发包双方应当按协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整方式,进行工程竣工结算。
A
全部完工
B
竣工验收报告经发包人认可
C
质量保修书签定
D
竣工验收通过后
正确答案:C
某施工合同履行过程中,经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程,工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格,则下列关于损失承担的表述中,正确的是()。
A
发包人支付发生的全部费用,工期不予顺延
B
发包人支付发生的全部费用,工期给予顺延
C
承包人承担发生的全部费用,工期给予顺延
D
承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延
正确答案:B
施工合同中,承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改,由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。
A
发包人
B
承包人
C
工程师
D
发包人与承包人共同
本文由.,侵权必究
根据建设工程施工合同示范文本的规定,承包人签署的质量保修书的主要内容应包括()。
A
工程质量保修范围
B
质量保修期限
C
保修金数额
D
发包人的保修通知书格式
正确答案:A
E
施工质量责任的保修金扣留方式
施工合同示范文本中定义的工程师包括()。
A
负责工程施工的总负责人
B
负责工程设计的总负责人
C
总监理工程师
D
发包人派驻施工场地的代表
正确答案:C
E
项目经理
提前竣工协议包括以下方面的内容()。
A
提前竣工的时间
B
发包人为赶工应提供的条件
C
减少对工程质量的检测试验
D
承包人在保证工程质量和安全的前提下,可能采取的赶工措施
正确答案:C
E
提前竣工所需的追加合同价款等
本文由.,侵权必究
确定变更价款的原则确定变更价款时,应维持承包人投标报价单内的竞争性水平,具体原则包括()。
A
合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算,变更合同价款
B
合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款
C
合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由发包方提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
D
合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
正确答案:C
E
合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由工程师自己确定变更价格并执行。
依施工合同示范文本规定,竣工前的单机无负荷试车的说法中正确的是()。
A
由工程师组织试车
B
承包人应在试车前48小时向工程师发出要求试车的书面通知
C
发包人为试车提供必要的条件
D
试车合格由工程师在试车记录上签字
正确答案:B
E
工程师未提出延期试车要求,也不参加试车,不应承认试车记录
关于
A
在工程所在国仲裁
B
在诉讼方所在国仲裁
C
在起诉方所在国仲裁
D
在合同中约定的第三国仲裁
正确答案:C
正确答案:B
本文由.,侵权必究
考虑到特殊行业施工内容的专业要求,设备安装工程一般采用()方式为宜。
A
公开招标
B
方案竞赛
C
邀请招标
D
议标
正确答案:D
设计合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应()。
A
退还定金
B
双倍返还定金
C
退还定金并赔偿发包人损失
D
支付设计费的2‰的违约金
正确答案:B
监理公司以其所有的房屋作为抵押物,与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。
A
当事人签字
B
抵押物登记
C
转移产权证
D
转移房屋占有
正确答案:C
本文由.,侵权必究
下列财产中,()不得抵押。
A
土地所有权
B
土地使用权
C
房屋
D
交通运输工具
正确答案:D
法人是指具有权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权力和承担民事义务的()。
A
自然人
B
公民
C
领导者
D
组织
正确答案:A
关于国际工程纠纷的争端裁决委员会方式,下列说法正确的是()。
A
争端裁决委员会解决纠纷的周期较短
B
争端裁决委员会的裁决具有强制性
C
争端裁决委员会的费用较低
D
争端裁决委员会必须3人以上单数专家组成
正确答案:B
E
争端裁决委员会的费用由业主和承包商各自承担一半
本文由.,侵权必究
投保“建筑工程一切险”的被保险人在受到不可抗力损害后,可获得保险公司赔偿的受
A
受损害的施工建筑物
B
领有公用运输执照施工车辆
C
在投保范围内的临时工程
D
业主在投保前工地原有建筑物受到破坏
正确答案:B
正确答案:C
E
承包商施工人员受到人身伤害
国际工程施工承包合同争议解决的方式中,最常用、最有效,也是应该首选的解决方式
A
仲裁
B
协商
C
调解
D
诉讼
正确答案:C
正确答案:D
某建设项目的施工单项合同估算价为2500万元人民币,在施工中需要采用专有技术,该施工项目()方式发包。
A
应该采用公开招标
B
应该采用邀请招标
C
应该采用议标
D
可以采用直接委托
正确答案:B
本文由.,侵权必究
施工合同示范文本通用条款规定,承包人对()的保修期限应为5年。
A
地基基础工程
B
有防水要求的外墙面
C
设备安装工程
D
电气管线
正确答案:D
设计合同示范文本规定,设计合同在正常履行的情况下,(),设计人为合同项目的服务结束,合同终止。
A
按设计合同要求,提交最后一部分图纸,发包人结清全部设计费
B
按设计合同要求,完成设计并提交全部图纸
C
工程施工完成竣工验收工作
D
工程通过保修期检验
正确答案:C
在施工中,承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故,所发生的费用应由()承担。
A
发包人
B
承包人
C
工程师
D
发包人和承包人共同
正确答案:A
本文由.,侵权必究
承包人在索赔意向通知提交后的()天内递交正式的索赔报告。
A
14
B
28
C
7
D
56
正确答案:B
担保是指当事人根据(),为促使债务人履行债务实现债权人的债权的法律制度。
A
保险合同
B
法律规定
C
委托代理
D
公证机关规定
正确答案:A
E
双方约定
国外有些国家关于仲裁的规定与我国实行一裁终局制不同。因此,在签订国际工程承包合同时,双方在合同中应该约定仲裁的()。
A
程序
B
时间
C
内容
D
效力
正确答案:A
本文由.,侵权必究
依据施工合同示范文本,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由()承担。
A
发包人
B
承包人
C
设备供应人
D
发包人和承包人分别
正确答案:B
可以调整合同价款的原因包括()。
A
国家法律、法规和政策变化影响合同价款
B
工程造价管理部门公布的价格调整
C
停水、停电、停气造成停工累计超过24小时
D
双方约定的其他调整或增减
正确答案:A
E
一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工超过12小时。
按照索赔事件的性质可以分为()。
A
工程延误索赔
B
工程变更索赔
C
过程加速索赔
D
意外风险和不可预见因素索赔
正确答案:B
E
费用索赔
本文由.,侵权必究
对一个邀请招标的工程,参加招标的单位不得少于()。
A
2家
B
3家
C
5家
D
没有限制
正确答案:A
设计开工的标志是()。
A
收到定金
B
合同签字盖章
C
签字后第3天
D
合同规定开工期限
正确答案:A
某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付,供应商应以()为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。
A
监理单位
B
分公司
C
建设单位
D
施工企业
正确答案:D
本文由.,侵权必究
能够作为保证人的为()。
A
法人的职能部门
B
公司
C
学校
D
幼儿园
设计合同正常履行情况下,应在()时终止合同。
A
提交设计文件
B
设计文件通过审批
C
设计人向施工单位完成设计交底
D
工程施工完成竣工验收
正确答案:C
对已完成施工图设计的小型工程进行施工招标时,可采用()合同。
A
单价
B
总价
C
综合单价
D
成本加酬金
正确答案:C
正确答案:B
本文由.,侵权必究
图纸会审和设计交底应由()来组织进行。
A
发包人
B
承包人
C
设计人
D
监理单位
正确答案:A
承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本,此时监理单位()。
A
应从委托人方获得附加监理酬金
B
应从委托人方获得额外监理酬金
C
应从承包方获得合理化建议的奖金
D
不应从任何一方获得额外奖励或酬金
正确答案:A
某工程咨询公司受聘于业主,为其大型国际工程项目提供编制招标文件的咨询服务,他们选择了FIDIC合同作为该承包工程的合同范本,在考虑项目()的基础上编制了合同的专用条款。
A
所在国法律法规
正确答案:B
B
项目特点
C
业主的要求
D
咨询公司的要求
正确答案:A
E
工程师的要求
本文由.,侵权必究
依据材料采购合同的约定,供货方对()承担责任。
A
因使用不当导致的质量下降
B
到货检验时采购方提出的质量异议
C
因交货后保管不善导致的质量下降
D
超过合同约定时间采购方提出的质量异议
施工期间施工承包人从节约工程投资的角度,向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后,由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务,与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工,但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言,应由()承担责任。
A
发包人
B
修改单位
C
施工承包人
D
监理工程师
委托工程测量、水文和地质勘察任务的合同,按照《建设工程勘察合同》范本要求的主要内容应包括()方面的条款。
A
合同生效的条件
B
勘察成果的提交
C
勘察费用的支付
D
发包人应提供的资料
E
提供履约担保
本文由.,侵权必究
下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有()。
A
保全措施包括代位权和撤销权两种
B
代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权
C
代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权
D
债权人请求人民法院撤销债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产,对债权人造成损害的,并且受让人知道该情形
正确答案:A
E
撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使
某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同,此合同法律关系的客体是()。
A
物
B
行为
C
智力成果
D
活动
招标人依据()来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。
A
工程特点
B
合同类型
C
招标人的管理能力
D
工程建设总进度计划
正确答案:D
本文由.,侵权必究
在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用()的方式请投标人予以说明。
A
书面形式
B
澄清问题会
C
口头形式
D
询问
正确答案:A
下列关于对投标人资格审查文件的核查,叙述正确的有()。
A
不得强制投标人组成联合体投标
B
可以对外地投标人采取不同的评标方法
C
几个投标人可以联合起来排斥其他投标
D
不得对投标人实行歧视待遇
正确答案:C
E
可以要求投标人组成联合体投标
综合评分法可以较全面地反映()。
A
投标人能力的高低
B
投标人的财务状况
C
投标人的素质
D
投标人的分包计划
正确答案:A
本文由.,侵权必究
承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为()。
A
费用和工期损失全部由业主承担
B
费用和工期损失全部由承包商承担
C
费用由承包商承担,工期给予顺延
D
工期不予顺延,但费用由业主给予补偿
国际工程施工承包合同争议解决的方式中,最常用、最有效,也是应该首选的解决方式是()。
A
仲裁
B
协商
C
调解
D
诉讼
下列哪项不属于保证合同的内容()。
A
被保证的主债权种类、数额
B
保证的期间
C
债务人履行债务的期限
D
保证的信誉
正确答案:C
本文由.,侵权必究
按照施工合同示范文本的规定,对合同双方有约束力的合同文件包括()。
A
投标书及其附件
B
招标阶段对投标人质疑的书面解答
C
资格审查文件
D
中标通知书
正确答案:D
E
履行合同过程中的有关工程的洽商
关于国际工程承包合同争议解决的仲裁地点选择,下列说法错误的是()。
A
在工程所在国仲裁
B
在诉讼方所在国仲裁
C
在起诉方所在国仲裁
D
在合同中约定的第三国仲裁
投保“建筑工程一切险”的被保险人在受到不可抗力损害后,可获得保险公司赔偿的受损失费用范围包括()。
A
受损害的施工建筑物
B
领有公用运输执照施工车辆
C
在投保范围内的临时工程
D
业主在投保前工地原有建筑物受到破坏
E
承包商施工人员受到人身伤害
本文由.,侵权必究
通常用于紧急工程施工的是()计价方式的施工合同。
A
固定价格
B
可调价格
C
固定总价
D
成本加酬金
委托勘察任务的工作范围包括()。
A
工程勘察任务
B
技术要求
C
预计的勘察工作量
D
勘察成果资料提交的份数
正确答案:C
E
其他必要的相关资料
发包人控制工程分包的基本原则是()。
A
特殊专业工程不允许分包
B
主体工程的施工任务不允许分包
C
安装工程的施工不允许分包
D
只允许一家分包人进行分包
正确答案:A
E
主要工程量必须由承包人完成
上海开放大学 建设工程项目合同管理 网上在线形考作业国开电大历年参考题目如下:
上海开放大学 建设工程项目合同管理 网上在线形考作业[答案]相关练习题:
专利申请文件需要()
对企业高层管理人员而言,()能力最为重要。
以下不属于完全竞争的条件的是( )。
分析各种不确定性因素发生增减变化时,对财务或经济评价指标的影响的方法是____
在画线时按着键盘上的哪个键可以画垂直或者水平线?( )
佛教法的渊源主要有()
信号在时域上波形有所变化,必然引起频谱的相应变化。
当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可考虑()。
下列哪个药物为睾酮的长效衍生物
采用收取手续费的代销方式时,对于受托方收取的代销手续费,委托方应记入( )
主题统觉测验的编制者是( )。
以下关于SNMP v1和SNMP v2的安全性问题说法正确的是
( )被誉为“美国最优秀的意识流小说”。
()利润表是将本期所有的收入项目加在一起,然后再将所有的费用支出项目加在一起,最后用全部收入减去全部支出,通过一次计算,求出金融机构的利润(或亏损)额。
缺碘可导致血液中促甲状腺素含量增加。