国开 工程招投标概论 网上在线形考作业[答案]

国开网 工程招投标概论 网上在线形考作业

正确答案:A

对于建筑市场的表述，下面那个是错误的（ ）。
a. 狭义的建筑市场没有固定的交易场所

b. 狭义的建筑市场一般是指有形建筑市场

c. 广义的建筑市场是工程建设生产和交易关系的总和

正确答案:C

d. 广义的建筑市场包括有形建筑市场和无形建筑市场
a

正确答案:D

建筑市场的主体有（ ）。
a. 各种形态的建筑产品

b. 各种图纸和报告等非物化的劳动

c. 工程设施与设备、构配件

d. 参与建筑生产交易过程的各方
d

正确答案:D

我国的建设工程交易中心是按照以下哪三大功能进行构建的（ ）？
a. 信息服务功能、场所服务功能、审批功能

b. 信息服务功能、场所服务功能、集中办公功能

c. 建筑规划功能、场所服务功能、集中办公功能

d. 信息服务功能、监督管理功能、集中办公功能
b

正确答案:C

下列（ ）不属于建筑市场的主体。
a. 承包商

b. 工程咨询服务机构

c. 业主

d. 建设工程交易中心

正确答案:C

除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（ ）申请领取施工许可证。
a. 县级以上人民政府建设行政主管部门

b. 省级以上人民政府建设行政主管部门

c. 市级以上人民政府建设行政主管部门

d. 国务院建设行政主管部门

正确答案:B

工程监理人员如发现工程设计不符合建筑工程质量或者合同约定的质量要求的，应当报告（ ）令设计单位改正。
a. 建设单位

b. 所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

c. 所在地市级以上人民政府建设行政主管部门

d. 所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

正确答案:D

因故不能按期开工的，应向发证机关申请延期，延期以次为限，每次不超过（ ）。
a. 一、一个月

b. 一、三个月

c. 两、三个月

d. 两、一个月

正确答案:A

从事危险作业的职工须办理意外伤害保险，该保险费应由（ ）支付。
a. 相关劳动部门

正确答案:A

b. 建筑施工企业

c. 职工本人与施工企业共同

d. 职工本人

正确答案:D

禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。（ ）分包单位将其承包的工程再分包。
a. 原则上允许

b. 原则上禁止

c. 允许

d. 禁止

正确答案:B

下列项目，不属于关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的有（ ）
a. 商品住宅，包括经济适用房工程项目；

b. 卫生、社会福利等项目；

c. 体育、旅游等项目；

d. 邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目；

正确答案:D

定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段，包括（ ）等工作。
a. 定标、签约

b. 评标、定标、签约

c. 开标、定标、签约

d. 开标、评标、定标、签约

正确答案:B

关于资格预审，下列哪个说法不正确？（ ）
a. 资格后审不合格的投标人的投标应作废标处理。

b. 资格预审的条件、标准和方法由招标人私下掌握。

c. 资格预审，是指在投标前对潜在投标人进行的资格审査。

d. 资格预审不合格的潜在投标人不得参加投标。

正确答案:A

对于招标文件的澄清、修改和解答，下列内容哪个是正确的？（ ）
a. 这些改变要及时电话通知所有招标文件收受人。

b. 对于潜在投标人在阅读招标文件和现场踏勘中提出疑问的解答，不构成招标文件的组成部分。

c. 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

d. 对于潜在投标人在阅读招标文件和现场踏勘中提出的疑问，招标人应当随时口头给予解答。

正确答案:B

广义的建筑市场一般是指有形建筑市场，并有固定的交易场所。
对

错

狭义的建筑市场是工程建设生产和交易关系的总和。
对

错

建筑市场中有商业中介，为需求者和生产者服务。
对

错

建筑产品生产者之间的竞争首先表现为质量上的竞争。
对

错

新建、扩建、改建的建设工程，建设单位可以边组织施工，边向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取建设工程施工许可证。
对

错

实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。
对

错

实行分包的工程，分包单位要对其分包的工程质量和竣工交付使用的保修工作负责，与总包单位无关。
对

错

对必须进行招标的建设项目，招标单位如没有能力招标，可以将其化整为零或者以其他任何方式对招标进行合理规避。
对

错

总投资在3000万元人民币以上，但单项合同估算价低于规定标准的项目，可以不进行招标。
对

错

招标的组织形式包括自行招标和公开招标。
对

错

招标文件要求中标人提供履约保证金的，中标人应按招标人的要求提供。
对

错

招标人不得改变载明的资格条件或者以没有载明的资格条件对潜在投标人进行资格预审。
对

错

下列关于工程量清单的理解哪一个是不正确的？（ ）
a. 工程量清单是将拟建工程的全部项目和内容，按照“08规范”五统一的原则编制的一套表格。

b. 工程量清单适用于招投标及签订合同阶段。

正确答案:D

c. 工程量清单是招标文件的组成部分，经过招投标选定施工单位、签订施工合同后，即为合同的组成部分。

d. 工程量清单描述的对象是拟建工程，其内容涉及拟建项目的性质、数量，表现形式为表格。

正确答案:A

其他项目清单宜按照下列内容列项（ ）
a. 冬雨季施工费、暂估价、计日工单价、总承包服务费

b. 暂列金额、暂估价、施工排水费、总承包服务费

c. 暂列金额、已完工程及设备保护、计日工单价、总承包服务费

d. 暂列金额、暂估价、计日工单价、定额测定费

正确答案:B

下面哪一项（ ）不包括在建筑安装工程造价内的税金中？
a. 工程排污费

b. 教育费附加

c. 营业税

d. 城市维护建设税

正确答案:A

如果招标人由于特殊原因，需要改变开标时间和地点，应当在投标文件截止时间至少（ ）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
a. 30

b. 15

c. 25

d. 20

正确答案:A

正确答案:C

下面哪一项不是作为评标专家的条件？（ ）
a. 是项目主管部门或者行政监督部门的人员

b. 能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责

c. 从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平

d. 熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验

正确答案:D

评标是指由（ ）根据招标文件规定的评标标准和评标方法，通过对投标文件的分析和评审，向招标人提出书面评标报告并推荐中标候选人的过程。
a. 经济、技术方面的专家

b. 公证机关

c. 依法组建成的评标委员会

d. 当地招标管理部门

正确答案:B

下面哪一项不属于监理招标的特点？（ ）
a. 邀请的投标人数量应适宜，以3～5家为宜

b. 监理招标的评标过程相对简单

c. 监理招标宗旨是对监理企业能力的选择

d. 监理招标中，报价在选择中居于次要地位

正确答案:D

在《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中，关于工程监理必须招标的规模是这样说的勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（ ）万人民币以上。
a. 100

b. 80

c. 40

d. 50

正确答案:C

下列建设工程合同不是按计价方式的不同进行分类的是（ ）。
a. 分包合同

b. 单价合同

c. 成本加酬金合同

d. 总价合同

正确答案:D

正确答案:A

工程具备隐蔽条件和达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽和中间验收前（ ）小时以书面形式通知工程师验收。
a. 24

b. 72

c. 48

d. 36

正确答案:C

施工合同《示范文本》中“协议书”包括的内容，下列哪一项是完全正确的？（ ）
a. 中标通知书、投标书及其附件、图纸、工程概况、工程承包范围、合同工期等。

b. 词语定义及合同文件、双方一般权利和义务、施工组织设计和工期、工程概况、工程承包范围、合同工期等。

c. 工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件等。

d. 工程概况、工程承包范围、质量与检验、安全施工、合同价款与支付、组成合同的文件等。

正确答案:A

建设监理可以是对工程建设的全过程进行监理，也可以分阶段进行。目前建设工程领域实践中的监理大多是（ ）。
a. 分包监理

b. 设计监理

c. 施工监理

d. 勘察监理

正确答案:D

以下哪项不属于业主的权利？（ ）
a. 有权要求监理单位更换不称职的监理人员，直到终止合同。

b. 指定工程上使用的某种材料免检的权利；

c. 有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告；

d. 监理单位调换总监理工程师须经业主同意；

正确答案:D

工程量清单由招标人统一提供。
对

错

措施项目，即为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的工程实体项目。
对

错

暂列金额指必然要发生但暂时不能确定价格的材料，以及需另行发包的专业工程金额。
对

错

投标人对工程量清单有核实的义务，可在投标截止日前书面向招标人提出修改和调整。
对

错

在截标时间前递交投标文件的投标人少于3家的，招标无效，开标会即告结束，招标人应当依法重新组织招标。
对

错

评标委员会成员名单一般应于开标前确定并公布。
对

错

评标委员会负责人比评标委员会其他成员的表决权权重更大。
对

错

评标委员会的工作是严肃的，要不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担法律责任。
对

错

工程监理评标时，不止要考虑监理大纲是否全面科学，也应考虑其监理业绩与经验。
对

错

《建设工程施工合同(示范文本)》从法律性质上具备强制性。
对

错

施工合同《示范文本》中“通用条款”具有很强的通用性，基本适用于各类建设工程，因而有相对的固定性。
对

错

监理合同的专用条件不能单独使用，它必须与标准条件结合在一起才能使用。
对

错

下列哪项不属于建筑产品（ ）。
a. 商业建筑的招商引资项目

b. 分包单位负责的某个专业的工程

c. 各种建筑成品、半成品

d. 完工等待竣工验收的建筑工程

正确答案:B

以下哪一项建筑市场的风险主要是对建筑产品需求者来说的（ ）？
a. 生产过程中的风险

b. 定价风险

c. 需求者支付能力的风险

d. 价格与质量的矛盾

正确答案:B

房屋建筑工程施工总承包企业资质等级标准中，二级企业注册资本金应达到（ ）。
a. 2500万元以上

b. 2000万元以上

c. 1000万元以上

d. 3000万元以上

正确答案:C

建筑市场交易贯穿于建筑产品生产的整个过程。
对

错

参与建筑生产交易过程的各方构成建筑市场的主体。
对

错

建筑市场竞争的基本方式是招标投标。
对

错

建设工程交易中心是具体负责报建、发布招标信息、合同授予、申领施工许可证的政府管理部门。
对

错

施工现场安全由（ ）负责。
a. 当地政府部门

b. 建筑施工企业

c. 发包方

d. 施工个人

正确答案:B

建筑工程监理单位代表建设单位实施监督。工程监理人员可正确行使（ ）权力。
a. 工程监理人员发现工程设计不符合质量要求，需报告建设单位要求设计单位改正

b. 工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求的，有权要求设计单位改正

c. 工程监理人员认为工程施工不符合合同约定，需报告建设单位要求施工企业改正

d. 工程监理人员认为施工不符合工程设计要求，无权要求建筑施工企业改正

正确答案:C

两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照（ ）单位的业务许可范围承揽工程。
a. 由双方协商决定其一方的

b. 资质等级低或资质等级高的均可

c. 资质等级高的

d. 资质等级低的

正确答案:B

建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（ ）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。
a. 任意比例部分

b. 部分

c. 绝大部分

d. 全部

正确答案:B

（ ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。
a. 监理单位

b. 各级地方人民政府建设行政主管部门

c. 设计单位

d. 建设单位

正确答案:D

建筑工程的发包单位可以将建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。
对

错

建设工程自办理竣工验收手续后，在法律规定的期限内，因勘察设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由施工单位负责维修。
对

错

部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，可以部分进行招标。
对

错

投标时，联合体各方均应具备承担招标项目的的相应能力和规定的资格条件。
对

错

建设行政主管部门根据承包商在注册资本核定其资质等级。
对

错

下列哪个情形不属于“经批准可以选择邀请招标”的范围？（ ）
a. 甲方不具备自行招标的能力的；

b. 法律、法规规定不宜公开招标的。

c. 受自然地域环境限制的；

d. 拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；

正确答案:C

按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ ）日之内订立书面合同。
a. 30

b. 35

c. 25

d. 20

《招标投标法》规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
a. 15

b. 30

c. 20

d. 25

正确答案:D

下面哪一项，不属于建设工程投标决策的内容。（ ）
a. 施工方案选择决策；

b. 施工工期决策。

c. 投标报价决策；

d. 投标项目选择决策；

正确答案:A

关于投标文件的递交，下列哪个说法不正确？（ ）
a. 在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

b. 招标人无权更改投标有效期。

c. 在投标截止期以后送达的投标文件，招标人将拒收。

d. 在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

正确答案:A

按照规定应该招标的工程不进行招标，应该公开招标的工程不公开招标的，不予颁发施工许可证。
对

错

应由设计单位提供审查合格的施工图纸等资料，组织投标企业勘察现场，并进行图纸答疑。
对

错

招标项目按照国家有关规定需要履行审批手续的，必须在已取得批准后，才能进行招标。
对

错

从法律意义上来说，在投标有效期内，投标人可以对其投标文件进行补充、修改、撤回。
对

错

投标决策，是指承包商为实现其一定利益目标，针对招标项目的实际情况，对投标可行性和具体策略进行论证和抉择的活动。
对

错

下列哪一项不属于通用措施项目？（ ）
a. 二次搬运

b. 冬雨季施工

c. 模板及支架

d. 夜间施工

正确答案:A

根据建设部、财政部《关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知》（建标2003206号）的规定，规费不包括以下哪一项（ ）
a. 工程排污费

b. 安全文明施工费

c. 住房公积金

d. 危险作业意外伤害保险

正确答案:C

关于工程量清单的编制，下列说法不正确的是（ ）。
a. 招标人对编制的工程量清单的准确性和完整性负责。

b. 采用工程量清单方式招标发包，工程量清单必须作为招标文件的组成部分。

c. 如招标人委托工程造价咨询人编制工程量清单，其准确性和完整性则由工程造价咨询人承担。

d. 投标人对工程量清单不负有核实的义务，更不具有修改和调整的权力。

正确答案:D

工程量清单中，以“t”为计量单位的工程量有效位数应取（ ）。
a. 整数

b. 小数点后二位数

c. 小数点后三位数

d. 小数点后一位数

正确答案:A

不同阶段的工程造价，下列说法不正确的是（ ）
a. 招标控制价是对招标工程限定的最高工程造价。

b. 竣工结算价即合同价、合同价款调整内容及索赔和现场签证等事项确定的最终工程造价。

c. 投标价是投标人希望达成工程承包交易的期望价格，原则上它不能高于招标人设定的招标控制价。

d. 合同价是采用招标发包的工程，中标后签合同时双方协商的价格。

正确答案:D

项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量，这五个要件在分部分项工程量清单的组成中缺一不可。
对

错

暂估价值施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整，以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
对

错

规费作为政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，其项目不能调整。
对

错

采用工程量清单方式招标发包，工程量清单必须作为招标文件的组成部分。
对

错

项目特征必须描述，因为其讲的是工程项目的实质，直接决定工程的价值。
对

错

下列关于开标现场有关人员的表述哪个是不正确的？（ ）
a. 记录人由招标办监管人员指派

b. 唱标人可以是投标人的代表或者招标人或招标代理机构的工作人员

c. 开标人一般为招标人或招标代理机构的工作人员

d. 主持人一般为招标人代表，也可以是招标人指定的招标代理机构的代表

正确答案:D

关于评标的标准，下列哪个说法不正确？（ ）
a. 《招标投标法》所说的评标标准，一般包括价格标准和非价格标准两部分

b. 规范的评标活动往往要把非价格标准客观化、定量化，并按货币额或相对的权重来表示

c. 工程项目评标的非价格标准包括工期、质量、工程技术和管理人员素质、施工经验等

d. 在评标前，招标人应公布评标的标准和方法

正确答案:D

开标会议在招标管理机构监督下，由（ ）主持。
a. 评委

b. 监督人

c. 投标人

d. 招标人或招标代理机构的代表

正确答案:C

如果中标人拒绝与招标人订立合同的，发包人（ ）。
a. 将部分返还其投标保证金

b. 将全部返还其投标保证金

c. 将不再返还其投标保证金

d. 将对其行为处以两倍保证金的罚金

正确答案:B

招标人设有标底的，标底不公布，仅作为评标的参考。
对

错

评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或者由招标人确定。
对

错

确定评标专家，可以采取随机抽取或者直接确定的方式。
对

错

评标标准和评标方法，必须在招标文件中公开载明，不得随意改变。
对

错

评标阶段，投标人对投标文件进行澄清与说明时，不允许对投标报价等实质性问题进行任何改动。
对

错

中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
对

错

下列哪一项不是发包方的工作？（ ）
a. 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作

b. 组织图纸会审和设计交底

c. 确定水准点与坐标控制点

d. 负责已完工程的成品保护工作

正确答案:C

下面哪一项不属于监理招标的意义？（ ）
a. 规范监理业务的委托和受托行为

b. 监理招标对承包商是一种威慑

c. 促使监理企业改善服务质量

d. 帮助业主实现监理业务委托的优化

正确答案:C

工程质量符合标准、规范和设计图纸等的要求，验收（ ）小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程已经批准，承包人可进行隐蔽或者继续施工。
a. 24

b. 48

c. 36

d. 72

正确答案:C

监理招标开标时，如开答辩会，由（ ）答辩，评标委员会根据其答辩情况评分。
a. 各投标人法人代表

b. 各投标人拟派出的该工程的总监理工程师

c. 各投标人拟派出的该工程的常驻监理工程师

d. 各投标人委托的代表

正确答案:B

在监理招标中，报价在选择中居于次要地位。
对

错

招标选择监理单位时，鼓励的是价格的竞争，其次是能力的竞争。
对

错

需要立即开展工作的项目；新型的工程项目，或对工程内容及技术经济指标未确定的项目；风险很大的项目，适用于以下哪类合同（ ）?
a. 分包合同

b. 单价合同

c. 成本加酬金合同

d. 总价合同

发包人收到竣工验收报告后天内组织有关单位验收，并在验收后天内给予认可或提出修改意见。（ ）
a. 15、15

b. 20、15

c. 30、15

d. 28、14

正确答案:D

招标人拟进行招标项目的资金必须已在筹备中，并应当在招标文件中如实载明。
对

错

施工合同双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为施工合同的组成部分。
对

错

工程实际进展明显与进度计划不符，则工程师可以要求承包人修改原进度计划，并经工程师确认。这种确认表明工程师对工程延期的批准。
对

错

工程质量保修范围是国家强制性的规定，合同当事人不能约定减少国家规定的工程质量保修范围。
对

错

以下哪项不属于监理单位的权利？（ ）
a. 对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止使用；

b. 有权自主发布停、复工令；

c. 未经监理机构签字确认，业主不支付工程款。

d. 对于不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不完全的施工作业，有权通知承建商停工整改、返工；

正确答案:C

建设工程委托监理合同的履行中，监理单位因过失造成工程事故后，向业主赔偿的原则是（ ）。
a. 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

b. 应当双倍返还定金

c. 扣除合同约定的全部监理酬金

d. 按工程实际损失计算赔偿

正确答案:A

监理单位不对责任期以外发生的任何事件所引起的损失或损害负责。
对

错

业主与监理单位的关系是领导与被领导的关系，监理单位要听业主的。
对

错

业主与监理单位的关系是委托与被委托的关系。
对

错

监理单位有权调换总监理工程师，但须事后立即告知业主和承包商。
对

错

（ ）是对通用条款的必要的修改和补充，它与通用条款共同成为承发包双方统一意愿的表现。
A. 质量保修书

B. 专用条款

C. 协议书

D. 标准条款

正确答案:C

（ ）也成为经济索赔，是承包商要求取得合理的经济补偿。
A. 费用索赔

B. 单项索赔

C. 总索赔

D. 工期索赔

正确答案:C

承包商提出的索赔主要包括两个方面，即（ ）。
A. 单项索赔和工期索赔

B. 工期索赔和费用索赔

C. 总索赔和费用索赔

D. 单项索赔和总索赔

正确答案:D

造成工期延误或乙方经济损失的事件发生后（ ）天内，承包商向工程师发出索赔意向通知。
A. 27

B. 28

C. 30

D. 26

正确答案:C

总费用法一般是在（ ）的情况下才采用的计算索赔款的方法。
A. 单项索赔

B. 单项索赔

C. 费用索赔

D. 总索赔

正确答案:D

正确答案:C

（ ）通常其只适用于一些紧急工程项目、新型工程项目或对项目工程内容及技术经济指标未确定的项目和一些风险较大的项目。
A. 分包合同

B. 总价合同

C. 单价合同

D. 成本加酬金合同

正确答案:A

正确答案:D

正确答案:B

（ ）是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。
A. 工期索赔

B. 费用索赔

C. 总索赔

D. 单项索赔

正确答案:B

属于按索赔的合同依据分类的索赔是( ?)。
A. 合同中默示的索赔

B. 工期索赔

C. 总承包人与分包人之间的索赔

D. 总索赔

（ ）又称为一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件，综合在一起进行索赔。
A. 单项索赔

B. 工期索赔

C. 总索赔

D. 费用索赔

正确答案:A

投标文件中的（ ），但单价金额小数点有明显错误的除外。
A. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准

B. 大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准

C. 大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准

D. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准

正确答案:B

评标委员会成员在正式对投标文件进行评审前，应当认真研究招标文件，评标委员会成员应当重点了解招标文件规定的（ ）。
A. 评标标准和方法

B. 招标工程项目的范围和性质

C. 招标的目的

D. 主要技术要求、标准

正确答案:A

（ ）是投标报价的重要基础。
A. 定额分析、单价计算

B. 编制所投标工程的施工规划

C. 核实工程量

D. 编制投标文件

正确答案:D

以开拓市场、低盈利为目标，在精确控制成本的基础上，充分估计各竞争对手的报价目标，以有竞争力的报价达到中标的目的，这样的投标策略称为（??? ）。
A. 高风险策略

B. 低成本优势策略

C. 盈利型策略

D. 生存型策略

正确答案:C

在评标过程中，下列（ ）不属于商务性评审。
A. 审查全部报价数据是否有计算上的算术错误

B. 分析报价构成的合理性

C. 施工方案或施工组织的评审

D. 对投标报价进行校核

正确答案:B

投标文件的符合性评审包括（ ）鉴定。
A. 属地符合性和技术符合性

B. 商务符合性和技术符合性

C. 商务符合性和经济符合性

D. 经济符合性和技术符合性

正确答案:A

在评标过程中，下列（ ）不属于投标文件的技术性评审。
A. 关键工序评审

B. 安全保证措施评审

C. 方案可行性评审

D. 投标报价校核

正确答案:D

招标文件规定的评标标准和方法是评标委员会成员在（ ）阶段应当认真研究的招标文件的内容。
A. 编写评标报告

B. 初步评审

C. 详细评审

D. 评标的准备

正确答案:D

在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ ）招标。
A. 施工

B. 设备采购

C. 设计

D. 材料采购

正确答案:A

建设工程项目（ ）是招标人招标活动的前提。
A. 报建

B. 相应资金或资金来源落实

C. 评标委员会专家库的建立

D. 编制招标文件的编制

正确答案:D

（ ）是整个招标过程的实质性阶段。主要包括发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
A. 履约阶段

B. 招标准备阶段

C. 招标实施阶段

D. 定标签约阶段

正确答案:B

工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（ ）。
A. 需经工程师确认后才能执行

B. 因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责

C. 改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准

D. 采用改进措施后，必须顺延工期

正确答案:B

E. 因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担

FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ ）。
A. 分包合同的工作内容不同

正确答案:C

B. 承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同

C. 业主对分包商利益的保护不同

D. 选择分包单位的权利不同

正确答案:B

E. 工程款的支付开支项目不同

建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( )。
A. 不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作

B. 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

C. 由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

D. 原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

正确答案:A

E. 应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

按照《施工合同文本》规定，在施工中由于( )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
A. 发生不可抗力

B. 雨季天数增多

C. 一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时

D. 承包人未能及时调配施工机械

正确答案:D

E. 工程量变化和设计变更

对于发包人供应的材料设备，( )等工作应当由发包人承担。
A. 参加清点

B. 如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购

C. 支付保管费用

D. 到货后，通知清点

正确答案:B

E. 清点后负责保管

投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。（ ）
对

错

编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。（ ）
对

错

开标的主持人是招标人或招标代理机构，他们同时负责开标全过程的工作。（ ）
对

错

投标人收到招标单位的投标申请书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。（ ）
对

错

投标文件中的每项要求填写的空格都必须填写，不得空着不填，否则被视为放弃意见；重要数字不填写，可能被作为废标处理。（ ）
对

错

下列（ A ）不属于建设工程招标投标的主体。
A. 招标人

B. 招标代理机构

C. 投标人

D. 建设工程交易中心

正确答案:B

为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，降低投标报价不可以采取（D ）方法。
A. 降低规费和税金

正确答案:D

B. 降低管理费

C. 降低措施项目费

D. 降低利润率

正确答案:B

标段划分应根据工程特点和招标人的具体情况确定，对场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程宜采用（ ）。
A. 考虑招标项目的管理要求，可以分别招标

B. 考虑工程各项工作时间和空间的衔接，分别发包

C. 分段招标

D. 一次招标

正确答案:A

施工招标文件的内容一般不包括( ?)。
A. 工程量清单

B. 合同条件

C. 资格预审条件

D. 投标须知

正确答案:C

在划分标段时，从管理费的角度考虑，分段招标的管理费一般（?? ）于整体直接发包的管理费。
A. 等

B. 低

C. 高

D. 不高于

正确答案:B

招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括（ ）。
A. 成立招标机构、发布招标公告、编制招标相关文件等

B. 成立招标机构、确定招标方式、编制招标相关文件等

C. 按照国家有关规定需要履行项目审批手续、编制招标相关文件等

D. 成立招标机构、召开标前会议、编制招标相关文件等

正确答案:A

施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（ ?）。
A. 对投标人书面有质疑的解答

B. 合同专用条款

C. 投标须知

D. 资格预审表

正确答案:B

申请领取施工许可证，应具备的条件之一为建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ）。
A. 0.4

B. 0.6

C. 0.3

D. 0.5

正确答案:D

申请领取施工许可证，应具备的条件之一为建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ）。
A. 0.7

B. 0.6

C. 0.5

D. 0.4

正确答案:A

建设工程的投标人一般不包括（ ）。
A. 事业单位

B. 工程材料设备供应单

C. 勘察设计企业

D. 施工企业

正确答案:A

是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称。
A. 狭义的建筑市场

B. 有形的建筑市场

C. 广义的建筑市场

D. 无形的建筑市场

正确答案:B

建筑市场的客体是（ ）。
A. 建筑产品

B. 承包商

C. 咨询服务机构

D. 业主

正确答案:C

建设工程招投标是在市场经济条件下，国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。这些特定环节包括（ ）。
A. 招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约

B. 招标、投标、开标、评标、决标、签约和履约

C. 招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标

D. 投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约

正确答案:C

建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（?? ）。
A. 业主

B. 政府主管部门

C. 承包商

D. 咨询服务机构

正确答案:D

建筑工程的开标、评标、定标由（??? ）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。
A. 投标单位

B. 监理单位

C. 建设单位

D. 设计单位

正确答案:C

下列（ ）不是建筑工程招标投标的特点。
A. 投标过程统一、有效地监督

B. 程序规范

C. 交易双方面对面地讨价还价

D. 公平、客观

正确答案:A

建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的（ ）。
A. 计划价格

B. 预期价格

C. 合同价格

D. 实际价格?????????????????????

正确答案:B

建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（? ）。
A. 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

B. 按工程实际损失计算赔偿

C. 应当双倍返还定金

D. 扣除合同约定的全部监理酬金

正确答案:A

（ C）是指具有一定数量的技术工人和工程管理人员，专门在建筑劳务分包市场上承接任务的建筑业企业。
A. 管理总承包序列企业???

B. 施工总承包序列企业???????????????

C. 专业承包序列企业

D. 劳务分包序列企业???

正确答案:C

按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ B）日之内订立书面合同。
A. 25

B. 35

C. 30

D. 20

正确答案:A

正确答案:B

下列（ A ）属于投标人的权益。
A. 组织和参与招投标活动，其行为对招标人或投标人产生效力

B. 依法收取招标代理业务

C. 平等地获得招标信息

D. 依据招标文件规定，审定投标人的资质

正确答案:C

建筑工程的开标、评标、定标由（D ）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。
A. 投标单位 ???????

正确答案:B

B. 建设单位

C. 设计单位 ?????

D. 监理单位

正确答案:C

建设工程施工合同的当事人包括( )。
A. 施工单位

B. 材料供应商

C. 监理单位

D. 建设单位

正确答案:D

E. 建设行政主管部门

《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，( )发生的费用由承包人承担。
A. 造成承包人设备、机械的损坏及停工

B. 所需清理修复工作

C. 发包人人员伤亡

D. 承包人人员伤亡

正确答案:A

E. 工程本身的损害

在竣工验收和竣工结算中，承包人应当( )。
A. 移交工程

B. 提出修改意见

C. 申请验收

D. 递交竣工结算报告

正确答案:C

E. 组织验收

不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ）
A. 委托监理合同标的是服务

B. 委托监理合同的标的物是产生ABC物质

C. 监理合同的订立不需符合工程建设程序

D. 监理合同的订立必须符合工程建设程序

正确答案:D

E. 监理合同可以是个人

建设工程施工索赔按索赔目的可分为（ ）
A. 总索赔

B. 工期索赔

C. 费用索赔

D. 单项索赔

正确答案:A

E. 明示索赔

所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。（ ）
对

错

通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分高的投标者。（ ）
对

错

标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平。（ ）
对

错

在索赔中，单项索赔通常因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成功率并不高，在实际施工过程中应尽量避免使用。（ ）
对

错

投标文件的内容是投标的关键，下列不属于施工投标文件的内容是（C ）。
A. 投标函 ??????????????????????????

B. 施工组织设计

C. 拟签订合同的主要条款 ????????????

D. 投标报价

正确答案:C

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ D）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A. 20天

正确答案:B

B. 30天

C. 15天 ???????

D. 25天 ?????????

正确答案:B

招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标人（ A）。
A. 应当按照合同约定履行义务，完成中标项目

B. 可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成

C. 可向他人转让中标项目

D. 可将中标项目分解后分别向他人转让

正确答案:C

评标工作是由（ B ）完成的，这个临时组织负责对所有投标文件进行评定. 提出书面评标报告. 推荐或确定中标候选人等工作。
A. 当地招标管理部门

B. 招标人

C. 公证机关

D. 评标委员会

正确答案:A

正确答案:A

施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ ）赔偿。
A. 施工企业

B. 具体的施工人员

C. 施工企业的法定代表人

D. 施工企业的项目经理

正确答案:D

正确答案:B

下列财产中，（ ）不得抵押。
A. 土地所有权

B. 土地使用权

C. 房屋

D. 交通运输工具

正确答案:A

合同争议的解决顺序为（ ）
A. 调解—和解—仲裁—诉讼

B. 和解—调解—诉讼—仲裁

C. 调解—和解—诉讼—仲裁

D. 和解—调解—仲裁—诉讼

正确答案:C

由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ ）
A. 义务工作

B. 正常工作

C. 附加工作

D. 额外工作

正确答案:A

正确答案:C

根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ ）。
A. 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B. 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

C. 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确

D. 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

正确答案:D

施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ ）的日历天数计算。
A. 合同约定的开工日起按投标文件中承诺

B. 合同签字日起按招标文件中要求

C. 合同约定的开工日起按招标文件中要求

D. 合同签字日起按投标文件中承诺

正确答案:A

FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ ）。
A. 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

正确答案:C

B. 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

C. 承包商的施工期

D. 工程保修期

正确答案:B

施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ ）。
A. 给予费用补偿并顺延工期

B. 给予费用补偿但不顺延工期

C. 给予工期顺延但不给费用补偿

D. 由承包商承担的风险责任

正确答案:C

合同法律关系主要的是由法律规范调整的（ ）
A. 行政法律关系

B. 经济侵权关系

C. 民事权利义务关系

D. 刑事法律关系

正确答案:D

经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（ ）
A. 主合同

B. 无条件地必须履行的合同

C. 从合同

D. 独立合同

正确答案:B

正确答案:A

监理招标的宗旨是指对监理单位（ ）的选择。
A. 报价

B. 能力

C. 信誉

D. 经济实力

正确答案:D

设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ ）组织试车。
A. 设备供应单位

B. 设计单位

C. 建设单位

D. 施工单位

正确答案:A

正确答案:D

不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ）。
A. 委托监理合同的标的物是产生ABC物质

B. 监理合同的订立不需符合工程建设程序

C. 监理合同的订立必须符合工程建设程序

D. 监理合同可以是个人

正确答案:D

E. 委托监理合同的标的是服务

建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（ ）
A. 单项索赔

B. 工期索赔

C. 总索赔

D. 费用索赔

正确答案:A

E. 明示索赔

根据招标投标法的规定，中标通知书发出后的30日内，中标单位应与发包人依据（? ?）等签订工程施工承包合同。
A. 招标文件

B. 投标书

C. 评标价格

D. 最后谈判达成的降价协议

正确答案:D

E. 招标公告

勘察、设计合同的发包人一般是指业主或总承包商，他可以是法人或自然人，但承包商必须是（??? ）。
A. 具有法人资格的勘察、设计单位

B. 无需持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

C. 持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

D. 持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书

正确答案:C

E. 持有工程勘察设计收费资格证书

详细评审是指在初步评审的基础上，对经初步评审合格的投标文件，按照招标文件确定的评标标准和方法，对其（? ）进一步评审、比较。
A. 投标文件的澄清和说明

B. 应当作为废标处理的情况

C. 符合性

D. 商务部分

正确答案:C

E. 技术部分

甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（ ? ）
对

错

中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（ ）
对

错

供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（ ）
对

错

FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（ ）
对

正确答案:B

错

在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额均不应包括利润。（ ）
对

错

FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（ ）。
对

正确答案:A

错

建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（ ）
对

错

根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ ）。
A. 不包括承包商与分包商之间的索赔

B. 业主无权向承包商索赔

C. 业主与承包商之间的双向索赔

D. 只限承包商向业主索赔

正确答案:D

正确答案:B

由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( )。
A. 正常工作

B. 附加工作

C. 意外工作

D. 额外工作

投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )。
A. 货物包装方式不符合招标文件的要求

B. 明显不符合技术规格要求

C. 个别地方存在漏项

D. 提供的投标担保有瑕疵

正确答案:C

正确答案:D

施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。
A. 中标通知书、投标书、协议书、图纸

B. 中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

C. 专用条款、通用条款、中标通知书、图纸

D. 中标通知书、协议书、专用条款、通用条款

正确答案:C

FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A. 开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工

正确答案:C

B. 接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

C. 开工日起至颁布发接收证书

D. 颁发接收证书日起至颁发履约证书

正确答案:C

在工程施工中由于( )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A. 工程量变化

B. 承包方的设备损坏

C. 不可抗力

D. 设计变更

正确答案:D

委托任务并负责支付报酬的一方称（ ）。
A. 承包人

B. 发包人

C. 出资人

D. 出工人

正确答案:A

正确答案:C

监理招标主要是对监理单位（ ）的选择。
A. 人员数量

B. 设备

C. 能力

D. 报价

正确答案:D

合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ ）。
A. 固定价格加酬金合同

B. 可调整价格合同

C. 固定价格合同

D. 成本加酬金合同

在进度控制中，（ ）不属工程师的任务。
A. 向有关部门递交竣工申请

B. 参加竣工验收

C. 督促承包人完成工程尾工作

D. 协调竣工验收中的各方关系

正确答案:C

正确答案:B

FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（ ）
A. 承包商的施工期

正确答案:D

B. 工程保修期

C. 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知

D. 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

正确答案:D

保证方式没有约定或约定不明确的，按（ ）承担担保责任。
A. 保证

B. 违约

C. 连带保证

D. 合同

正确答案:C

正确答案:B

确定中标人后（ ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
A. 15天

B. 30天

C. 35天

D. 21天

正确答案:D

正确答案:B

材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（）。
A. 待供货方补足数量后再付

B. 按照实际交货数量及时付款

C. 按照订购数量及时付款

D. 拒付货款并索赔

正确答案:A

合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（ ）。
A. 合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数

B. 包括合同工期的总日历天数

C. 包括竣工日期

D. 包括开工日期

正确答案:D

由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）
A. 额外工作

B. 义务工作

C. 正常工作

D. 附加工作

正确答案:A

正确答案:D

根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（）。
A. 业主无权向承包商索赔

B. 不包括承包商与分包商之间的索赔

C. 业主与承包商之间的双向索赔

D. 只限承包商向业主索赔

合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ ）
A. 固定价格加酬金合同

B. 固定价格合同

C. 成本加酬金合同

D. 可调整价格合同

正确答案:D

FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）。
A. 承包商的施工期

正确答案:B

B. 工程保修期

C. 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

D. 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

正确答案:A

工程分包的说法错误的为（ ）。
A. 是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为

B. 是违法的

C. 是允许的

D. 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包

正确答案:D

正确答案:C

关于反索赔，下列说法正确的是（ ）。
A. 反索赔不能防止损失的发生

B. 反索赔是业主对施工承包方的行为

C. 不进行反索赔并不会影响施工与管理的顺利进行

D. 反索赔需要遵循公平合理的原则

正确答案:A

招标人具备自行招标的能力表现为( )。
A. 有组织评标定标的能力

B. 有编制招标文件的能力

C. 招标人的资格经主管部门批准

D. 必须是法人组织

正确答案:D

E. 有审查投标人资质的能力

下列财产中，（）不得抵押。
A. 房屋

B. 交通运输工具

C. 土地所有权

D. 土地使用权

正确答案:A

施工合同按照计价方式的不同可以分为( )等。
A. 固定价格合同

B. 分别承包合同

C. 总承包合同

D. 可调价格合同

正确答案:D

E. 成本加酬金合同

必须进行招标的项目包括（ ）
A. 私人投资的高级别墅

B. 外国老板投资的基础设施的项目

C. 使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目

D. 全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目

正确答案:C

E. 大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目

合同法律关系的构成要素有( )
A. 客体

B. 义务

C. 权利

D. 主体

正确答案:C

E. 内容

工程招标必须采用公开招标方式（）。
对

错

某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（ ）
对

错

我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。（ ）
对

错

违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（ ）
对

错

当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（ ）
对

错

监理招标的宗旨是指对监理单位（）的选择。
A. 报价

B. 能力

C. 经济实力

D. 信誉

正确答案:D

设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。
A. 施工单位

B. 建设单位

C. 设计单位

D. 设备供应单位

正确答案:B

合同争议的解决顺序为（）
A. 调解—和解—仲裁—诉讼

B. 和解—调解—诉讼—仲裁

C. 和解—调解—仲裁—诉讼

D. 调解—和解—诉讼—仲裁

正确答案:C

中标的承包商将由（）决定。
A. 业主

B. 监理工程师

C. 上级行政主管部门

D. 评标委员会

仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（）
A. 按裁决自觉执行

B. 不服裁决可向上级仲裁机构申请复议

C. 向合同管理机关申诉

D. 可向人民法院起诉

正确答案:B

当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()为准。
A. 招标单位在会议上的口头解答

B. 发给每个投标人的书面质疑解答文件

C. 现场考察时招标单位的口头解释

D. 招标文件中的规定

正确答案:B

工程分包的说法错误的为（）
A. 是允许的

B. 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包

C. 是违法的

D. 是从工程承包人承担

正确答案:B

投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。
A. 货物包装方式不符合招标文件的要求

B. 个别地方存在漏项

C. 明显不符合技术规格要求

D. 提供的投标担保有瑕疵

根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A. 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B. 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确

C. 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

D. 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

正确答案:B

在进度控制中，（）不属工程师的任务。
A. 向有关部门递交竣工申请

B. 参加竣工验收

C. 督促承包人完成工程尾工作

D. 协调竣工验收中的各方关系

施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A. 合同签字日起按投标文件中承诺

B. 合同签字日起按招标文件中要求

C. 合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D. 合同约定的开工日起按招标文件中要求

正确答案:D

施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。
A. 承包人

B. 工程师

C. 发包人

D. 发包人与承包人共同

正确答案:A

委托任务并负责支付报酬的一方称（）。
A. 发包人

B. 出资人

C. 承包人

D. 出工人

根据《注册造价工程师注册管理办法》的规定，下列工作中，属于造价工程师执业范围的是（ ）
A. 工程经济纠纷的调解与仲裁

B. 工程结算的编制与审核

C. 工程概算的审核与批准

D. 工程经济纠纷的鉴定

正确答案:A

E. 工程索赔费用的计算

与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。
A. 减小合同履行过程中承包不违约的风险

B. 竞争激烈

C. 招标时间短

D. 节省招标费用

正确答案:B

业主在（）合同中承担的风险最小。
A. 可调总价

B. 单价

C. 成本加酬金

D. 不可调总价

正确答案:D

合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。
A. 代理人与被代理人

B. 债权人与债务人

C. 权利与义务

D. 法人与自然人

正确答案:D

邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
A. 3

B. 5

C. 2

D. 7

正确答案:A

正确答案:C

合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）。
A. 可调整价格合同

B. 固定价格加酬金合同

C. 固定价格合同

D. 成本加酬金合同

在工程建设监理活动中，监理单位是（）
A. 业主的委托人

B. 施工合同的当事人

C. 业主的代理人

D. 绝对独立的第三人

正确答案:B

设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）
A. 要求发包人付给合同约定设计费用的50%

B. 没收全部定金补偿损失

C. 要求发包人补偿实际发生的损失

D. 要求发包人支付双倍的定金

正确答案:A

在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A. 设计变更

B. 承包方的设备损坏

C. 不可抗力

D. 工程量变化

正确答案:A

受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）。
A. 建设单位

B. 设计单位

C. 招标代理

D. 施工单位

施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。
A. 给予费用补偿并顺延工期

B. 给予费用补偿但不顺延工期

C. 由承包商承担的风险责任

D. 给予工期顺延但不给费用补偿

正确答案:A

经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）
A. 无条件地必须履行的合同

B. 主合同

C. 从合同

D. 独立合同

招标过程分为三阶段准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）
对

错

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（）
对

错

中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（）
对

错

甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（）
对

错

建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（）
对

错

供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（）
对

错

工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（）
对

错

FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（）
对

正确答案:D

错

FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（）
对

正确答案:B

错

建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（）
对

错

监理招标主要是对监理单位（）的选择。
A. 设备

B. 报价

C. 监理人员数量

D. 能力

正确答案:A

材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（）。
A. 待供货方补足数量后再付

B. 按照实际交货数量及时付款

C. 拒付货款并索赔

D. 按照订购数量及时付款

正确答案:A

工程建设定额管理人员的素质要求主要包括( )
A. 文化素质

B. 品德素质

C. 身体素质

D. 专业素质

正确答案:A

E. 领导素质

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。（）
对

错

违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（）
对

错

施工招标中，项目技术复杂或有特殊要求可以采用邀请招标。（）
对

错

工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（）
对

错

建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。（）
对

错

开标地点应当为招标文件预先确定的地点。（）
对

错

两个企业联合承包建设工程项目，应该按照资质等级低的许可范围承揽业务。（）
对

错

索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（）
对

错

招标过程概括划分为三阶段准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）
对

错

施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
A. 具体的施工人员

B. 施工企业

C. 施工企业的法定代表人

D. 施工企业的项目经理

FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。（）
对

正确答案:B

错

投标人应当按照( )的要求编制投标文件。
A. 招标文件

B. 市场竞争

C. 法律法规

D. 强制性规范

正确答案:D

中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其( )参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。
A. 2年至5年内

B. 3年内

C. 5年内

D. 2年内

正确答案:D

相对于承包人，业主作为市场主体具( )。
A. 不确定性

B. 稳定性

C. 长期性

D. 持续性

正确答案:A

投标保证金的作用是( )。
A. 仅保护招标人的利益

B. 防止双方违约

C. 维护招投标秩序，保证招投标活动顺利进行

D. 仅保护投标人的利益

正确答案:B

投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以( )已提交的投标文件。
A. 补充、修改或撤回

B. 补充

C. 撤回

D. 补充或修改

正确答案:B

合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）
A. 民事权利义务关系

B. 刑事法律关系

C. 行政法律关系

D. 经济侵权关系

正确答案:D

《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻或延误，以致增加工作量时，应是为（）。
A. 非监理服务

B. 额外服务

C. 附加服务

D. 延长服务

正确答案:C

依据《招标投标法》的规定，以下说法错误的是( )。
A. 可以联合他人以他人名义投标

B. 不得以低于成本的报价竞标

C. 投标人不得相互串通投标报价

D. 禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标

正确答案:D

招标人与中标人签订合同后( )个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A. 5

B. 10

C. 3

D. 7

经评审的最低投标价法在满足了招标文件实质性要求的情况下，评标委员会根据招标文件规定的评审指标和标准对投标单位的报价进行修正，得到( )。
A. 评审价

B. 满意价

C. 合理价

D. 最低价

正确答案:B

在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额均不应包括利润。（）
对

错

某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（）
对

错

要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（）
对

错

FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包。（）
对

正确答案:C

错

工程招标必须采用公开招标方式。（）
对

错

《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止。（）
对

错

投标人在有效期内撤回其投标文件的，应将投标保证金一并退回。（）
对

错

《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（）
对

错

经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（）
对

错

承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利。（）
对

错

下列属于建筑市场客体的是( )
A. 建筑工程

B. 工程咨询服务机构

C. 业主

D. 承包商

正确答案:C

正确答案:C

属于来自业主的风险是( )
A. 业主信誉差

B. 社会动乱

C. 台风

D. 国家调整税率

正确答案:A

以下对投标人的说法错误的是( )。
A. 必须响应招标

B. 必须满足招标文件的资格条件

C. 应当具备承担招标项目的能力

D. 公开招标的科研项目不允许个人参加投标，投标的个人仍适用《招标投标法》有关投标人的规定

正确答案:B

下列选项中，不属于要式合同的是（）
A. 自然人之间签订的借款合同

B. 法人之间签订的保证合同

C. 建设工程设计合同

D. 企业与银行之间的借款合同

正确答案:B

投标保证金有效期应当超出投标有效期( )天。
A. 30

B. 20

C. 15

D. 35

正确答案:C

招标承包是指由__以上建筑施工企业进行承包竞争，建设单位__选定建筑施工企业，并与其签订承包合同。( )
A. 三家 择优

B. 两家 随机

C. 两家 择优

D. 三家 随机

正确答案:D

[多选题]法律关系的变更，是指法律关系的( )发生变化。
a. 行为

b. 内容

c. 主体

d. 客体

正确答案:A

e. 事件

评标委员会应当按照( )评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。
A. 《招标投标法》规定的

B. 招标文件确定的

C. 科学合理的

D. 经2／3以上评标专家同意的

正确答案:D

以下主体不能成为建设工程招标项目的投标人的有( )。
A. 建筑公司

B. 个人

C. 设计单位

D. 材料供应商

正确答案:D

我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。（）
对

错

FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式。（）
对

正确答案:A

错

下列哪种情况应作废标处理？()
A. 投标报价与标底不一致

B. 投标书未密封

C. 总价金额与单价金额不一致

D. 投标文件中大写金额与小写金额不一致

正确答案:A

保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担担保责任。
A. 违约

B. 连带保证

C. 保证

D. 合同

当事人采用合同书形式订立的，自（）合同成立。
A. 双方当事人制作合同书时

B. 双方当事人签字或盖章时

C. 双方当事人表示受合同的约束时

D. 双方当事人达成一致意见时

正确答案:A

建设工程招标的基本程序主要包括①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④旅行项目审批手续;⑤开标、评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。
A. ②③①④⑦⑤⑥⑧

B. ④③②⑦①⑤⑧⑥

C. ③②④⑦①⑤⑧⑥

D. ①②③④⑤⑥⑦⑧

正确答案:A

定标是招标人完全接受众多投标人中提出最优条件的投标人，在性质上属于( )
A. 要约引诱

B. 承诺

C. 要约邀请

D. 要约

正确答案:B

使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，( )。
A. 根据资金提供方要求确定

B. 必须进行公开招标

C. 必须进行招标

D. 可不进行招标

正确答案:A

甲乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定甲向乙交纳10万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付15万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同。则乙最多向甲支付（）万元。
A. 30

B. 25

C. 15

D. 20

根据《合同法》，债务人转让合同债务应当（）
A. 通知债权人

B. 经过债权人的同意

C. 重新签订合同

D. 与债权人协商

正确答案:C

依据《招标投标法》的规定，在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的( )之前，投标人补充、修改、替代或者撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。
A. 确定中标通知书

B. 投标有效期终止

C. 签订合同

D. 开标

正确答案:A

评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担( )。
A. 连带责任

B. 个人责任

C. 全部责任

D. 集体责任

正确答案:D

投标人禁止行使的行为不包括( )。
A. 相互串通投标报价，损害招标人的合法权益

B. 以比其他投标人低很多的价格投标

C. 与招标人串通投标，损害社会公共利益

D. 以他人名义投标

正确答案:A

关于评标专家的确定，以下错误的是( )。
A. 一般招标项目可以采取从专家库中随机抽取方式

B. 与招标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会

C. 特殊招标项目可以由招标人从专家库中直接确定

D. 与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会

正确答案:C

依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布，这是招投标活动( )原则的反映。
A. 公平

B. 信息透明

C. 公开

D. 合法

正确答案:D

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少( )前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A. 5日

B. 7日

C. 15日

D. 30日

正确答案:A

工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（）
A. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

B. 停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

C. 停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

D. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

正确答案:C

下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A. 概算已经批准，建设项目已正式列入计划

B. 招标文件已经编制好

C. 建设用地征用完毕，施工图纸完成

D. 建设资金、建材、设备来源已经落实

正确答案:C

当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知形式，必须在索赔事项发生后的_____以内向工程师正式提出索赔意向通知。()
A. 7天

B. 14天

C. 28天

D. 21天

自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
a. 21天

b. 35天

c. 30天

d. 15天

正确答案:A

如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（ ）给予补偿。
A. 特殊分包商

B. 工程师

C. 业主

D. 承包商

按照建筑法及其相关规定，投标人之间（ ）不属于串通投标的行为。
A. 先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

B. 相互约定抬高或者降低投标报价

C. 相互探听对方投标标价

D. 约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价

正确答案:C

建设工程招标标底的价格应由成本、利润和_____组成。()
A. 现场管理费

B. 风险金

C. 税金

D. 工程建设费

正确答案:B

招标代理机构( )办理招标事宜，并遵守法律法规的规定。
A. 应根据有关行政主管部门的指示

B. 应根据项目实际情况

C. 应当在招标人委托的范围内

D. 有权自行

正确答案:C

依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过( )报刊、信息网络或者其他媒介发布。
A. 公开的

B. 专门的

C. 国家指定的

D. 权威的

正确答案:C

对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分，由( )规定。
A. 国务院发展改革部门

B. 有关行政监督部门

C. 国务院

D. 建设行政主管部门

正确答案:B

开标地点应为( )。
a. 招标方的办公场地

b. 招标方临时指定的地点

c. 招标文件中预先确定的地点

d. 工程所在地建设工程交易中心

正确答案:A

[多选题]法律行为的成立要件有( )。
a. 法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力

b. 行为内容合法

c. 行为形式合法

d. 行为人意思表示真实

正确答案:A

e. 经过登记或备案等程序

评标委员会在评标时，对投标文件中错误修正的原则说法正确的是( )。
A. 大写金额与小写金额不一致的，以小写金额为准

B. 对不同文字文本的解释发生异议的，以投标方国家文字文本为准

C. 总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准

D. 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，单价金额小数点有明显错误的除外

正确答案:A

由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）。
A. 意外工作

B. 额外工作

C. 正常工作

D. 附加工作

招标公告应当载明的信息不包括( )。
A. 招标项目的性质、数量

B. 招标项目的实施地点和时间

C. 招标人的名称和地址

D. 招标项目的技术、质量要求

正确答案:B

全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当( )。
A. 进入有形建筑市场进行直接发包活动

B. 进人无形建筑市场进行招标投标活动

C. 进入无形建筑市场进行直接发包活动

D. 进入有形建筑市场进行招标投标活动

正确答案:B

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为( )人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总成员的2／3。
A. 3

B. 7

C. 6

D. 5

正确答案:A

合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（）。
A. 包括开工日期

B. 包括合同工期的总日历天数

C. 包括竣工日期

D. 合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数

正确答案:D

[判断题]详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。( )
对

错

《招标投标法》规定，开标由( )主持，邀请所有投标人参加。
A. 招投标行政主管单位

B. 招标人

C. 招标代理单位

D. 建设单位

正确答案:A

国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以( )。
A. 不用招标

B. 进行议标

C. 直接发包

D. 进行邀请招标

正确答案:A

[多选题]法律关系的终止，分为( )。
a. 义务终止

b. 权利终止

c. 违约终止

d. 自然终止

正确答案:A

e. 协议终止

[单项选择题]中标通知书是一种（）。
a. 要约

b. 要约邀请

c. 承诺

d. 反要约

正确答案:C

建设市场交易是业主给付（ ）承包人交付工程的交易过程。
A. 任务

B. 材料

C. 人员

D. 建设费

正确答案:D

按照施工项目投标工作程序，在参加招标人组织踏勘项目现场后，接下来的步骤是( )。
A. 确定招标组织形式

B. 发售招标文件

C. 投标人编制投标文件

D. 召开标前会议

正确答案:C

招标投标活动应当遵循的原则是（）。
A. 自愿、公平、等价有偿和诚实信用

B. 公开、公平、公正和最低价中标

C. 自愿、公平、公正和等价有偿

D. 公开、公平、公正和诚实信用

正确答案:B

后履行合同义务的一方当事人出现（）情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。
A. 丧失商业信誉

B. 转移资产以逃避债务

C. 经营状况严重恶化

D. 企业负有巨额债务

正确答案:C

合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）
A. 可调整价格合同

B. 固定价格合同

C. 成本加酬金合同

D. 固定价格加酬金合同

正确答案:B

[单项选择题]订立合同必须经过一定的程序，不同的合同其订立的程序可能不同，但其中（ ） 是每个合同都必须经过的程序。
a. 担保和承诺

b. 承诺和公证

c. 要约和担保

d. 要约和承诺

正确答案:D

[多选题]我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有( )。
a. 著作权

b. 商标权

c. 商业秘密

d. 专利权

正确答案:A

e. 发明权

以下哪种行为属于投标人串通投标行为( )。
A. 招标人向投标人泄露标底

B. 招标人预先内定中标人

C. 投标人向评标专家行贿

D. 投标人之间相互约定抬高报价

正确答案:C

依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( )。
A. 30日

B. 15日

C. 20日

D. 7日

正确答案:D

由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（）
A. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求

B. 不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

C. 认为要求合理，先行支付后再向业主索要

D. 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

正确答案:A

[判断题]通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。( )
对

错

[单项选择题]当对格式条款的解释出现歧义时，应当按照（）的解释履行合同。
a. 格式条款起草者

b. 不利于格式条款提供者

c. 格式条款提供者

d. 有利于格式条款提供者

正确答案:C

以下可不进行招标的项目是( )。
A. 各单项合同估算价均低于必须招标项目的规定标准，但项目总投资额为2000万元

B. 施工单项合同估算价250万人民币

C. 监理合同估算价80万元

D. 重要生产设备采购价l20万人民币

正确答案:C

编制投标文件的基本依据，就是( )
A. 招标文件

B. 施工合同

C. 招标说明书

D. 勘察设计资料

正确答案:A

中标人的投标，应当符合的条件之一是，能够最大限度的满足招标文件中规定的各项( )评价标准。
A. 综合

B. 最高

C. 最低

D. 专项

正确答案:C

某大型公用事业项目，评标委员会总人数为11人，其中经济、技术方面的专家最少应为( )人。
A. 9

B. 10

C. 7

D. 8

正确答案:B

招标文件( )特定的生产供应者。
A. 不得要求

B. 经主管部门批准后可要求

C. 可以要求

D. 视情况要求

正确答案:A

按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其( )、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。
A. 招标范围

B. 招标金额

C. 资金来源

D. 投资估算

正确答案:B

[判断题]投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。( )
对

错

[多选题]代理的种类有( )。
a. 邀请代理

b. 委托代理

c. 法定代理

d. 约定代理

正确答案:C

e. 指定代理

[单项选择题]在下列合同中，（）合同是可撤销的合同。
a. 在订立时显失公平的

b. 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的

c. 违反法律强制规定的

d. 造成对方人身伤害而免责的

正确答案:C

依据《招标投标法》规定，以下说法错误的是( )。
A. 依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案

B. 招标人有可能是自然人

C. 招标人有权自行选择招标代理机构

D. 招标人可以自行办理招标事宜的，任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜

正确答案:C

FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（）
A. 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

正确答案:B

B. 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知

C. 工程保修期

D. 承包商的施工期

正确答案:D

[多选题]企业法人包括( )。
a. 商会法人

b. 国有企业法人

c. 合伙企业

d. 有限责任公司

正确答案:C

e. 外资企业法人

[多选题]建设法律关系主体，主要是指参加或管理、监督建设活动，受建设工程法律规范

调整，在法律上享有权利、承担义务的( )。
a. 政党

b. 其他组织

c. 法人

d. 自然人

正确答案:A

e. 协会

《招标投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，以下属于不合理条件的有( )。
A. 要求投标人必须有类似工程经验

B. 要求投标人必须有相应资质等级

C. 要求投标人必须获得过省级以上优质工程奖

D. 要求投标人必须递交适当数额的投标保证金

正确答案:B

[多选题]被代理人在委托代理活动中应注意下列问题( )。
a. 委托授权的范围要明确

b. 委托代理的事项必须合法

c. 被代理人不得取消委托

d. 被代理人应慎重选择代理人

正确答案:D

e. 被代理人不得更换代理人

[单项选择题]口头合同自（）时生效。
a. 双方签字

b. 要约生效

c. 受要约人承诺

d. 要约人发出要约

正确答案:C

[多选题]行为内容合法是法律行为的成立要件之一。该要件要求行为人实施的民事行为( )。
a. 不得违背社会公德

b. 不得损害社会公共利益

c. 不违反法律

d. 不违反行政法规

正确答案:A

e. 不得违背风俗习惯

下列说法不正确的是（）。
A. 公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。

B. 只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。

C. 建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。

D. 招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。

正确答案:D

招标代理机构不得接受同一招标项目的投标代理和投标咨询业务；未经( )同意，不得转让招标代理业务。
A. 招标人

B. 建设行政主管部门

C. 人民政府

D. 发展计划部门

正确答案:D

[多选题]债权的客体可以是( )，物权的客体则只能是物。
a. 人

b. 财

c. 行为

d. 智力成果

正确答案:D

e. 物

[多选题]法律关系的客体包括( )。
a. 物

b. 非物质财富

c. 人

d. 行为

正确答案:B

e. 财

工程分包的说法错误的为（）。
A. 是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为

B. 是违法的

C. 是允许的

D. 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包

[单项选择题]可撤销的合同，当事人必须自知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内才能行使撤销权。
a. 4

b. 2

c. 1

d. 0.5

正确答案:A

[判断题]公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。( )
对

错

2008年以后，大、中型工程项目施工的项目经理必须由______担任。( )
A. 取得建造师注册证书的人员

B. 施工企业负责人

C. 取得项目经理证书的人员

D. 施工企业总工程师

正确答案:A

招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处( )的罚款。
A. 1万元以上5万元以下

B. 合同金额2％以上5％以下

C. 2万元以上l0万元以下

D. 合同金额2％0以上5‰以下

正确答案:D

编制招标文件，( )。
A. 可任意划分标段

B. 可根据招标项目的特点和需要指定特定的生产供应者

C. 不能透露招标控制价

D. 应当包括拟签订合同的主要条款

正确答案:D

[单项选择题]从行为性质上说，工程招标属于（）。
a. 承诺

b. 反要约

c. 要约

d. 要约邀请

正确答案:A

招标投标活动应当遵循的原则不包括( )。
A. 公信

B. 公开

C. 公正

D. 公平

正确答案:B

缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为（）。
A. 前者无须约定，后者须有约定

B. 前者是侵权责任，后者是合同责任

C. 前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段

D. 前者须主观故意，后者须主观过失

正确答案:A

确定中标人后（）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
A. 21天

B. 15天

C. 30天

D. 35天

正确答案:C

[判断题]中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当依法承担法律责任。( )
对

错

[判断题]招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。( )
对

错

以下行为不属于以他人名义投标的是( )。
A. 自己在他人的投标文件上加盖印章或签字

B. 由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字

C. 投标人挂靠其他施工单位

D. 从其他单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书

正确答案:A

[单项选择题]未成年人与其父母之间的代理关系是一种（）代理。
a. 指定

b. 再

c. 法定

d. 委托

正确答案:B

[多选题]法律事实按是否包含当事人的意志分为事件和行为两类。其中，行为通常表现为( )。
a. 行政行为

b. 民事法律行为

c. 违法行为

d. 司法行为

正确答案:C

e. 自然行为

[多选题]非企业法人包括( )。
a. 事业单位法人

b. 地方各级人民政府的职能部门

c. 附属性医院

d. 机关法人

正确答案:C

e. 社会团体法人

[单项选择题]法人的意志是由法人的()实现的。
a. 名称

b. 组织机构

c. 场所

d. 上级机关

正确答案:C

[多选题]工程建设法律关系的构成要素包括( ).
a. 行为

b. 事件

c. 客体

d. 内容

正确答案:B

e. 主体

[单项选择题]委托代理的法律后果由（）承担。
a. 保险公司

b. 被代理人

c. 无权代理人

d. 善意第三人

正确答案:D

从性质上讲，施工企业的投标行为属于（ ）。
A. 要约

B. 要约邀请

C. 承诺

D. 询价

正确答案:B

[单项选择题]施工企业与项目经理之间的代理关系是一种（）代理。
a. 委托

b. 法定

c. 指定

d. 不确定

正确答案:B

[判断题]投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。( )
对

错

[单项选择题]诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效（ ）。
a. 继续计算

b. 适当减少

c. 维持不变

d. 重新计算

正确答案:D

[多项选择题]某合同采用抵押作为合同担保方式时，（ ）可以作为抵押物。
a. 房屋

b. 股票

c. 大型施工机具

d. 债券

正确答案:B

e. 机器设备

[判断题]投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，应以小写金额为准。( )
对

错

[多项选择题]《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》中规定的无效投标文件包括( )。
a. 投标文件未按照招标文件的要求予以密封的

b. 投标人未提供投标保函或者投标保证金的

c. 投标文件中的投标函盖有投标人的企业印章，未盖企业法定代表人印章的

d. 投标文件中的投标函盖有投标人的企业印章和企业法定代表人委托人印章的

正确答案:D

e. 投标文件的关键内容字迹潦草，但可以辨认的

[单项选择题]诉讼时效期间从权利人（ ）之日起算。
a. 权利受到侵害

b. 提起诉讼

c. 被告知其权利受到侵害

d. 知道或者应当知道其权利受到侵害

正确答案:D

( )，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A. 公开招标项目

B. 邀请招标项目

C. 依法必须进行招标的项目

D. 政府投资项目

正确答案:A

[多项选择题]材料采购合同订立的方式有（ ）
a. 直接订购

b. 询价、报价、签订合同

c. 公开招标

d. 仪标

正确答案:D

e. 邀请招标

[单项选择题]人民法院受理合同诉讼案件的管辖权与当事人在合同中约定的（ ）有关。
a. 履行期限

b. 履行方式

c. 违约责任

d. 履行期限
履行地点

正确答案:A

[多项选择题]《评标委员会和评标方法暂行规定》中规定的废标包括( )。
a. 拒不对投标文件改正

b. 未能在实质上响应的投标

c. 以虚假方式谋取中标

d. 拒不对投标文件澄清和说明

正确答案:B

e. 提供了不完整的技术信息

[单项选择题]一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，发生纠纷后，施工企业应当向（ ）人民法院提出诉讼申请。
a. 工程所在地

b. 合同签订地

c. 建设单位所在地

d. 施工企业所在地

正确答案:A

[多项选择题]依法必须进行招标的项目的招标人出现( )行为的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。上述所列行为影响中标结果的，中标无效。
a. 转借招标资质证书

b. 向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况

c. 向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量

d. 以营利为目的对招标文件收取非法所得

正确答案:C

e. 泄露标底

[多项选择题]招标人出现( )行为的，责令改正，可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。
a. 与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的

b. 在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的

c. 在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的

d. 对投标人不进行资质审查

正确答案:D

e. 招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的

[判断题]有效投标少于3个的，招标人应当依法重新招标。( )
对

错

[多选题]在代理关系中，通常涉及的关系主体为( )。
a. 第三人

b. 代理权人

c. 受托人

d. 代理人

正确答案:B

e. 被代理人

[多选题]代理人在代理活动中应注意下列问题( )。
a. 应严格按被代理人的指示活动

b. 不得滥用代理权

c. 应在代理权限范围内进行代理活动

d. 应亲自进行代理活动

正确答案:B

e. 应认真履行职责

[单项选择题]在下列几种情形中，（）合同是可撤销的合同。
a. 损害公共利益的

b. 以合法活动掩盖非法目的的

c. 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的

d. 因重大误解而订立的

正确答案:B

[单项选择题]施工企业的项目经理由于管理不当，具体施工人员在施工中产生了一些问题，导致本应顺利完成的施工任务延误，监理单位履行了合同规定的职责，建设单位应当向（）提出赔偿要求。
a. 施工单位

b. 监理单位

c. 具体施工人员

d. 项目经理

正确答案:D

[单项选择题]工程投标属于（）。
a. 承诺

b. 要约邀请

c. 反要约

d. 要约

正确答案:B

[单项选择题]经济法律关系的（）是指经济法律关系的参加者或者当事人。
a. 内容

b. 对象

c. 客体

d. 主体

正确答案:D

[多选题]物权的民法保护方法包括( )。
a. 请求返还原物

b. 请求确认物权

c. 请求给予更新

d. 请求排除妨碍

正确答案:A

e. 请求损失赔偿

[单项选择题]买卖合同关系的客体是（）。
a. 智力成果

b. 买卖的行为

c. 买卖的货物

d. 运输工具

正确答案:C

[单项选择题]在下列法律关系主体中，（）是法人。
a. 施工企业经理

b. 施工企业的分公司

c. 个体工商户

d. 施工企业

正确答案:D

[多选题]下列选项中( )属于委托代理终止的原因。
a. 被代理人取得民事行为能力

b. 代理人辞去委托

c. 代理期限届满

d. 代理事务完成

正确答案:B

e. 代理人死亡

[多选题]在我国的民法通则中，自然人包括( )。
a. 行为

b. 无国籍的人

c. 专业技术人员

d. 外国人

正确答案:B

e. 公民

[判断题]建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括业主、承包商和工程咨询服务机构。( )
对

错

[判断题]建设工程交易中心的基本功能信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。( )
对

错

[单项选择题]在工程施工期间，施工工程的占有权属于（）。
a. 施工企业

b. 国家

c. 建设单位

d. 监理单位

正确答案:A

[单项选择题]最全面、最充分的物权是（）。
a. 留置权

b. 所有权

c. 经营权

d. 抵押权

正确答案:D

[单项选择题]在下列法律事实中，（）会导致合同生效。
a. 要约到达受要约人

b. 法律规定采用书面形式的合同，当事人虽未采用书面形式但已经履行全部义务的

c. 受要约人发出承诺

d. 法律规定采用书面形式的合同，承诺到达要约人的

正确答案:A

[单项选择题]对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（）。
a. 自然事件

b. 违法行为

c. 社会事件

d. 合法行为

正确答案:B

[判断题]建设工程的招标投标主体包括招标人、投标人、招标代理机构。( )
对

错

[多选题]债因以下事实而消灭，即( )。
a. 请求

b. 免除

c. 履行

d. 混同

正确答案:B

e. 提存

[判断题]我国招标投标法规定，开标时间应为提交投标文件截止时间( )。
对

错

[多项选择题]下列有关招标投标签订合同的说明，正确的是( )
a. 招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议

b. 应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同

c. 中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予退还

d. 招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件、投标文件的实质性内容作出修改

正确答案:A

e. 如果招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保

[单项选择题]债权人领取提存物的权利消灭后，提存物归（ ）所有。
a. 国家

b. 债务人

c. 提存机构

d. 债权人

正确答案:A

[多项选择题]工程师索赔管理的任务包括（ ）
a. 公正地处理和解决索赔

b. 通过有效的合同管理减少索赔事件的发生

c. 预测和分析导致索赔的原因和可能性

d. 制止承包商提出索赔

正确答案:D

e. 进一步补充索赔资料

[单项选择题]建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效期间应从（ ）时起算。
a. 订立施工合同

b. 工程完工

c. 约定应当支付工程款

d. 工程通过竣工验收

正确答案:B

[单项选择题]建设项目应当在领取施工许可证后的（ ）个月内开工。
a. 12

b. 1

c. 6

d. 3

正确答案:C

[多项选择题]施工合同文本有关延期开工的正确规定包括（ ）
a. 工程师在与承包商协商一致后，可推迟开工日期

b. 承包商经书面通知工程师后，可推迟开工日期

c. 承包商递交延期开工申请48小时后，可推迟开工日期

d. 承包商经工程师批准后，可推迟开工日期

正确答案:B

e. 工程师以书面形式通知承包方后，可延迟开工日期

[多项选择题]《施工合同文本》由（ ）组成。
a. 《工程预算书》

b. 《施工合同专用条款》

c. 《中标通知书》

d. 《施工合同协议书》

正确答案:C

e. 《施工合同通用条款》

[多项选择题]进行施工招标应满足的条件包括（ ）
a. 概算已批准

b. 已选择了监理单位

c. 建设资金来源已落实

d. 有满足施工需要的施工图纸

正确答案:A

e. 已有建筑许可证

[多项选择题]公开招标设置资格预审的目的是（ ）
a. 了解投标人准备实施招标项目的方案

b. 优选最有实力的承包商参加投标

c. 减少评标的工作量

d. 评选中标人

正确答案:C

e. 迫使投标单位降低投标报价

[多项选择题]采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括（ ）
a. 进行资格预审

b. 召开标前答疑会

c. 发布招标广告

d. 发出投标邀请函

正确答案:D

e. 组织现场考察

[单项选择题]我国《合同法》规定，在合同订立过程中，要约自（ ）时生效。
a. 合同订立

b. 要约人发出

c. 到达受要约人

d. 受要约人真正了解

正确答案:B

[单项选择题]仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（ ）申请执行。
a. 仲裁委员会

b. 人民法院

c. 调解委员会

d. 当地人民政府

正确答案:C

[多项选择题]

国开网 工程招投标概论 网上在线形考作业国开电大历年参考题目如下：

国开网 工程招投标概论 网上在线形考作业[答案]相关练习题：
差异市场营销的主要缺点是使企业的生产成本和营销费用增加。

在Y型结构中，付款行先将完整的支付信息传送至中央处理器，中央处理器再将该信息传送至中央银行。（ ）

倾斜岩层视倾角大于真倾角。

环境影响评估的（）阶段的主要工作是研究有关管理法规与项目文件，进行初步的项目分析和环境现状调查，筛选出重点的项目评估方面和相关评估指标，确定出各单项环境影响评估的工作等级，并编制评估工作大纲。

下例动物中，适合学前儿童饲养的是

高等动物的胆汁酸是由（ ）个碳原子组成。 ( )

注意的选择不仅依赖于刺激的特点，还依赖于高级的分析水平的状态。

政策评估的意义有（）。

三相交流电机的定子合成磁势为圆形旋转磁势，其幅值表达式中的电流I1为（ ）。

气体液化的临界压力是指在临界温度时使气体液化的最低压力。

14、经济法是调整经济管理关系、维护公平竞争关系、组织管理性的流转和协作关系的法。此种观点属于 （        ）。

相加混色中的三基色为（  ）。

当销售利润率一定时，投资报酬率的高低直接取决于（ ）

在固定资产增加业务中，单击复制按钮，系统会弹出菜单“整批复制”和“批内复制”供用户选择。

监理工程师实行( )制度。

在三维视图中，视点值为（0，0，1）的为（）。

在SWOT分析中，处于SO象限的企业应采取的战略是（      ）。

旅游企业招聘高级管理人才或专业技术人才，可以重点考虑的渠道是（）。

产品开发研制、试验或少量变型产品所需的物品适用于集中采购。

球对称分布电荷同样有各级电多极矩。