![福建电大 8921建筑工程项目招投标与合同管理 网上在线形考作业[答案]](/uploads/allimg/240109/d47b960064f9dc9c8719c2f5a349f92d.jpg)
福建电大 8921建筑工程项目招投标与合同管理 网上在线形考作业
工程造价咨询机构资质等级可以划分为（ ）
A.
甲级.乙级.丙级
B.
甲级.乙级
C.
一级.二级
D.
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:B
正确答案:A
正确答案:C
正确答案:B
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:C
正确答案:B
正确答案:A
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:D
正确答案:D
正确答案:B
正确答案:D
正确答案:D
正确答案:B
正确答案:D
正确答案:B
正确答案:C
正确答案:A
正确答案:B
正确答案:A
正确答案:B
正确答案:B
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:B
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:C
正确答案:A
正确答案:A
正确答案:B
正确答案:B
正确答案:A
正确答案:D
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:C
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:B
正确答案:A
正确答案:A
正确答案:B
正确答案:C
正确答案:A
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:D
正确答案:A
正确答案:A
正确答案:B
正确答案:D
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:B
正确答案:C
正确答案:A
正确答案:C
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:B
正确答案:B
正确答案:B
正确答案:A
正确答案:A
正确答案:D
正确答案:B
正确答案:C
正确答案:A
正确答案:A
正确答案:C
正确答案:B
正确答案:A
正确答案:C
正确答案:A
正确答案:B
正确答案:B
正确答案:C
正确答案:C
正确答案:A
正确答案:C
正确答案:A
正确答案:A
正确答案:B
正确答案:B
正确答案:A
正确答案:C
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:C
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:C
正确答案:C
正确答案:A
正确答案:C
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:C
正确答案:C
正确答案:A
正确答案:A
正确答案:A
正确答案:A
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:A
正确答案:B
正确答案:A
正确答案:A
正确答案:C
正确答案:C
正确答案:D
正确答案:A
正确答案:B
正确答案:B
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:A
正确答案:D
正确答案:A
正确答案:A
正确答案:C
正确答案:A
正确答案:D
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:D
正确答案:B
正确答案:C
正确答案:B
正确答案:B
正确答案:A
正确答案:D
正确答案:A
正确答案:A
正确答案:B
正确答案:C
正确答案:C
正确答案:A
正确答案:B
正确答案:C
正确答案:B
正确答案:B
正确答案:D
正确答案:B
正确答案:B
正确答案:D
正确答案:B
特级.一级.二级
B
招标投标活动的公开原则首先要求（ ）要公开
A.
招标活动信息
B.
评标委员会成员名单
C.
工程设计文件
D.
评标标准
A
根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ ）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人
A.
10
B.
15
C.
20
D.
30
B
投标文件应由（ ），加盖印章以及法人单位公章
A.
投标人的法定代表人
B.
项目经理
C.
施工员
D.
总工
邀请招标是招标人以（ ）方式邀请特定的法人或者其他组织投标
A.
招标邀请书
B.
投标邀请书
C.
招标公告
D.
招标广告
新设立的建筑也企业资质等级，按照最低等级核定，并设（ ）的暂定期。
A.
三年
B.
半年
C.
两年
D.
一年
工程分包的说法错误的为（ ）
A.
是违法的
B.
是从工程承包人承担
C.
是允许的
D.
非发包人同意.承包人不得将承包工程的任何部分分包
监理招标主要是对监理单位（ ）的选择
A.
报价
B.
能力
C.
监理人员数量
D.
设备
当边际成本小于平均成本时，（ ）
A.
平均成本随产量的增加而增加
B.
平均成本随产量的增加而减少
C.
平均成本随产量的增加不发生变化
D.
无规律
资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，( )
A.
资格预审评审时可不必考虑
B.
资格预审评审时必须考虑
C.
资格预审评审时可适当考虑
D.
资格预审评审时首先考虑
下列关于工程咨询单位资质管理叙述正确的是（ ）
A.
目前我国已有明确资质等级评定条件的有:工程监理.招标代理.工程造价咨询等机构
B.
工程造价咨询单位的资质评定条件包括注册资金.专业技术人员两方面的内容
C.
工程监理企业资质等级划分为甲级和乙级两个级别
D.
正确答案:B
正确答案:D
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:C
正确答案:D
正确答案:B
正确答案:C
正确答案:C
正确答案:C
正确答案:C
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:C
正确答案:D
正确答案:B
正确答案:B
正确答案:D
正确答案:A
正确答案:A
正确答案:B
正确答案:C
正确答案:D
正确答案:B
正确答案:B
正确答案:D
正确答案:A
正确答案:B
正确答案:C
正确答案:A
正确答案:B
正确答案:B
正确答案:C
正确答案:A
正确答案:B
正确答案:D
正确答案:D
正确答案:D
正确答案:D
正确答案:D
正确答案:B
正确答案:B
正确答案:C
正确答案:D
正确答案:B
正确答案:B
正确答案:B
正确答案:B
正确答案:B
正确答案:C
正确答案:B
正确答案:A
正确答案:A
正确答案:B
正确答案:C
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:B
正确答案:D
正确答案:B
正确答案:A
正确答案:C
正确答案:C
正确答案:A
正确答案:B
正确答案:D
正确答案:A
正确答案:D
正确答案:D
正确答案:D
正确答案:D
正确答案:D
正确答案:B
正确答案:D
正确答案:B
正确答案:C
正确答案:D
正确答案:D
正确答案:C
正确答案:A
正确答案:A
正确答案:A
正确答案:C
正确答案:B
正确答案:B
工程招标代理机构资质等级划分甲级.乙级和丙级三个级别
E.
工程造价咨询机构资质等级划分为甲级和乙级
招标代理机构的条件（ ）
A.
有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
B.
有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
C.
具有可以作为评标委员会成员人选的技术.经济等方面的专家库
D.
有健全的组织机构和内部管理的规章制度
E.
要有相应的施工资质
在建设工程标底的编制过程中,必须考虑以下哪个因素( )
A.
建设工程的目标工期
B.
建设单位对建筑工程的质量要求
C.
建设单位的经济实力
D.
建筑材料的市场价格
E.
应符合招标文件的要求
为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序，充分发挥市场功能，必须坚持市场运行的一些基本原则，包括（ ）
A.
信息公开原则
B.
依法管理原则
C.
公平竞争原则
D.
属地进入原则
E.
办事公正原则
下列叙述正确的是（ ）
A.
禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人
B.
禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
C.
建筑工程总承包单位可以将承包工程中的全部工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是.除总承包合同中约定的分包外.必须经建设单位认可
D.
实行施工总承包的.建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
E.
实行施工总承包的.建筑工程基坑开挖的施工必须由总承包单位自行完成
所有的建设项目都要在建设工程交易中心内报建、发布招标信息、合同授予、申领施工许可证
对 错
公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
对 错
投标有效期指从招标公告发布起到选定中标人为止的这段时间
对 错
投标报价的费用一般由直接工程费、间接费、利润、其他费用和风险费等组成。（ ）
对 错
投标人应由投标单位正式授权代表人签字确认，并附上投标授权书
对 错
授标是指招标人以书面形式或口头通知某投标单位承包建设工程项目
对 错
建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。它可以不是建设工程项目的投资人（即业主或建设单位）。（ ）
对 错
广义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所（建设工程交易中心）。
对 错
招标人采用公开招标方式的，可以选择任意媒介发布招标公告。（ ）
对 错
建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。它不一定是建设工程项目的投资人（即业主或建设单位）.
对 错
建筑业企业资质条件中净资产、人员和经验规模为达到资质等级标准的（ ），或者其他任何一项未达到资质等级标准的，资质年检结论为不合格
A.
0.5
B.
0.6
C.
0.7
D.
0.8
勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（ ）万元人民币以上，必须进行招标
A.
30
B.
50
C.
60
D.
80
招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括（ ）
A.
成立招标机构.确定招标方式.编制招标相关文件等
B.
按照国家有关规定需要履行项目审批手续.编制招标相关文件等
C.
成立招标机构.发布招标公告.编制招标相关文件等
D.
成立招标机构.召开标前会议.编制招标相关文件等
对可以预见的情况从技术、设备资金等方向都想好对策之后再投标，属于（ ）
A.
风险标
B.
保险标
C.
赢利标
D.
保本标
招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（ ）形式予以确认
A.
会议
B.
电话
C.
口头
D.
书面
属于建筑市场的客体的是（ ）
A.
业主
B.
施工图纸
C.
承包商
D.
工程咨询服务机构
在投标过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了（ ）原则
A.
公平
B.
真实
C.
竞争
D.
诚实信用
某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（ ）的投标书为最优投标书
A.
投标报价1000万元.评标价950万元
B.
投标报价1050万元.评标价940万元
C.
投标报价980万元.评标价970万元
D.
投标报价950万元.评标价960万元
受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ ）
A.
建设单位
B.
施工单位
C.
招标代理
D.
设计单位
应放弃招标项目的投标情况有（ ）
A.
投标人数量太多
B.
本施工企业主营业和兼营能力之外的项目
C.
工程规模.技术要求超过本施工企业技术等级的项目
D.
本施工企业生产任务饱满.而招标工程的盈利水平较低或风险较大
E.
本施工企业技术等级.信誉.施工水平明显不如竞争对手的项目
决定投标或弃标的客观因素为（ ）
A.
技术方面的实力
B.
业主和监理工程师的情况
C.
竞争对手和竞争形势的分析
D.
风险问题
E.
经济方面的实力
建设行政主管部门发现( )情况时，可视为招标人违反招标投标法的规定。
A.
没有委托代理机构招标的
B.
在资格审查条件中设置不允许外地区承包商参与投标的规定
C.
没有编制标底
D.
强制投标人必须结成联营体投标的
E.
在评标方法中设置对外系统投标人压低分数的规定
建筑企业连续三年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级
对 错
建设项目的勘察、设计，采用特定专利或者专有技术的，以及其建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标
对 错
投标文件正本与副本不一致时按废标处理
对 错
标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平
对 错
所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式
对 错
建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括业主、承包商和工程咨询服务机构。 ( )
对 错
招标代理机构是依法设立的从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织
对 错
资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时必须考虑。( )
对 错
与邀请招标相比，公开招标的特点是( )
A.
评标量小
B.
竞争程度低
C.
费用低
D.
招标时间长
资格预审的评审方法一般采用（ ）
A.
评分法
B.
投票法
C.
评议法
D.
举手表决
某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答( )
A.
只对甲投标人有效
B.
应发送给全体投标人.但不说明问题来源
C.
应发送给全体投标人.并说明问题来源
D.
对全体投标人有效.但无须发送给其他投标人
招标机构的主要职责是（ ）等
A.
拟定招标文件.组织投标.开标.评标和定标工作
B.
编制招标文件和组织评标
C.
确定评标委员会.并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人
D.
成立作为评标委员会成员人选的技术.经济等方面的专家库
乙级招标代理机构只能承担工程投资额（ ）万元以下的工程招标代理业务，地区不受限制。
A.
1000
B.
3000
C.
3500
D.
5000
《中华人民共和国招投标法》于（ ）起施行
A.
1997.11.1
B.
1998.3.1
C.
1999.8.30
D.
2000.1.1
下列情况中可以采用邀请招标的为（ ）
A.
一般公用项目
B.
全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的
C.
技术简单.专业性不强.潜在投标人较多的项目
D.
建设工程项目标的小.公开招标的费用与项目的价值相比不经济
投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则（ ）
A.
允许投标单位补充填写
B.
视为废标
C.
认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中
D.
由招标人退回招标书
当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准
A.
招标文件中的规定
B.
现场考察时招标单位的口头解释
C.
招标单位在会议上的口头解答
D.
发给每个投标人的书面质疑解答文件
建设工程的招标投标主体包括（ ）
A.
招标人
B.
投标人
C.
招标代理机构
D.
监理员
E.
设计师
对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有( )
A.
以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.
解答应说明问题的来源
C.
仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.
以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
E.
在标前会上给予解答并记入会议纪要
下列（ ）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标
A.
涉及国家秘密
B.
使用国际组织或者外国援助资金的项目
C.
国家特许的融资项目
D.
利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的
E.
停建或缓建后恢复建设的单位工程.且承包方未发生变更的
在规定时间内没有参加资质年检的建筑业企业，其资质证书自行失效，且在两年内不得重新申请资质
对 错
建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织
对 错
投标文件必须采用招标文件规定的文件表格格式。（ ）
对 错
邀请招标可以节约招标费用，可以提高每个投标人的中标机会
对 错
投标文件发出后，在规定的截止日期前或开标前，投标人仍可修改标书的某些事项。（ ）
对 错
建设工程交易中心以营利为目的，提供公开、公正、公平竞争的招投标服务
对 错
新设立的建筑业企业资质等级，按照最低等级核定，并设（ ）的暂定期
A.
3个月
B.
6个月
C.
1年
D.
2年
以下不属于投标文件的内容是（ ）
A.
投标函
B.
施工组织设计
C.
施工方案
D.
技术规范
下列不属于投标人的是（ ）
A.
施工企业
B.
监理单位
C.
设计企业
D.
招标代理公司
（ ）监理单位只能监理本地区、本部门经核定的
福建电大 8921建筑工程项目招投标与合同管理 网上在线形考作业多选题答案
二、三等工程A.
甲级
B.
乙级
C.
丙级
D.
丁级
从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门（ ）并颁发资格证书
A.
审批
B.
注册
C.
登记
D.
备案
投标单位在领取招标文件的（ ）天后不得提出退出投标的要求，若中途退出投标，招标单位有权没收其全部投标保证金。
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )
A.
提供的投标担保有瑕疵
B.
货物包装方式不符合招标文件的要求
C.
个别地方存在漏项
D.
明显不符合技术规格要求
建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的（ ）
A.
计划价格
B.
预期价格
C.
实际价格
D.
合同价格
招标人的权益有（ ）
A.
自行组织招标或委托招标代理机构进行招标
B.
自由选择招标代理机构并检验柒资质证明
C.
要求投标人提供有关资质情况的资料
D.
确定评标委员会.并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人
E.
与中标人订立并履行合同
被宣布为废标的投标书包括（ ）
A.
投标书未按招标文件中规定封标
B.
逾期送达的标书
C.
加盖法人或委托授权人印鉴的标书
D.
未按招标文件的内容好要求编写.内容不全或字迹无法辨认的标书
E.
投标人不参加开标会议的标书
狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所(建设工程交易中心)。( )
对 错
招标结束后，建设单位和中标单位不得对实物工程量进行调整
对 错
编制的投标文件，若正本与副本不一致，按废标处理。（ ）
对 错
投标应在投标截止日期以后递送投标书
对 错
所编制的投标文件正本只有一份，副本则按招标文件附表要求的份数提供。正本与副本若不一致，以正本为准。 ( )
对 错
招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、确定招标方式等。( )
对 错
协议书的内容包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件等。（ ）
对 错
通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者
对 错
重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（ ）万元人民币以上，必须进行招标
A.
30
B.
50
C.
100
D.
200
根据《招标投标法》的规定，建设工程施工招标的标底由（ ）编制
A.
招标单位
B.
设计单位
C.
承包单位
D.
政府主管部门
承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质（ ）许可的业务范围内承揽工程
A.
规定
B.
等级
C.
行业
D.
专业
下列关于建设工程招投标的说法正确的是（ ）
A.
在投标有效期内.投标人可以补充.修改或者撤回其投标文件
B.
投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前.可以补充.修改或者撤回投标文件
C.
投标人可以挂靠或者借用其他企业的资质证书参加投标
D.
投标人之间可以前进行内部竞标.内定中标人.然后再参加投标
抢险救灾紧急工程应采用（ ）方式选择实施单位
A.
公开招标
B.
邀请招标
C.
议标
D.
直接委托
工程施工招标应具备的条件有（ ）
A.
按照国家有关规定需要履行项目审批手续的.已经履行审批手续
B.
工程资金或者资金来源已经落实
C.
有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料
D.
法律.法规.规章规定的其他条件
E.
监理单位已经落实
下列关于工程建设项目招标范围划分正确的选项是（ ）
A.
大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目
B.
个人投资的生产性项目
C.
外商投资的生产性项目
D.
全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
E.
使用国际组织或者外国政府资金的项目
在建设工程标底的编制过程中，必须考虑以下因素( )
A.
工程项目的目标工期
B.
工程项目的质量标准
C.
建设单位的经济实力
D.
建筑材料的市场价格
E.
应响应招标文件的要求
可以采用高利润率进行报价的（ ）
A.
施工条件差.如场地狭窄.施工收到干扰
B.
工程总价低或中小型工程
C.
参与投标企业数少
D.
交通方便.工程量大.适合大机械化作业
E.
支付条件好.风险小的工程
使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目可以不进行招标
对 错
使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金项目必须进行公开招标
对 错
有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于一是招标单位在招标过程中是否编制标底；二是评标时是否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评
对 错
可以不进行招标的项目是（ ）
A.
大型基础设施
B.
公用事业项目
C.
全部使用国有资金投资的项目
D.
抢险救灾项目
招标文件一经招标投标办事机构批准，如果需要变更和补充的，在投标截止日前（ ）天内通知所有单位。
A.
3
B.
5
C.
7
D.
9
对工程招投标来说，（ ）
A.
招标是要约.投标是承诺
B.
投标是要约.中标通知书是承诺
C.
招标是要约邀请.投标是承诺
D.
开标是要约.中标通知书是承诺
在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ ）招标
A.
施工
B.
设备采购
C.
设计
D.
材料采购
以下属于建筑市场的主体的是（）
A.
业主
B.
建筑产品
C.
承包商
D.
勘察设计企业
E.
工程监理公司
根据《招标投标法》规定，招标方式分为（ ）
A.
公开招标
B.
协议招标
C.
邀请招标
D.
指定招标
E.
行业内招标
与有标底招标方式相比，无标底招标的优点有（ ）
A.
不存在标底泄漏问题.消除了暗箱操作的可能性
B.
招标人和评标委员会对评标.中标的人为影响因素相对减少
C.
鼓励了公平竞争.促进投标单位降低素质水平.充分体现市场经济的运作规律
D.
招标人获得了合理低价的工程发包成本.降低了工程造价.节省了国家建设投资.提高了社会效益.
E.
有利于打破地区或部门保护行为
一个建设项目报建一般在发布招标公告后进行
对 错
通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。( )
对 错
除招标文件要求的内容外，投标人不得做出报价可以协商或有某种优惠条件等方面的暗示，以吸引业主。（ ）
对 错
对招标产品的调查研究是投标人风险分析的基础，是其确定投标与否及报价高低的一个依据
对 错
授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。( )
对 错
向招标单位申请投标，只能直接报送，不得采用信函、电报、电传或传真。（ ）
对 错
施工招标文件的内容一般不包括( )
A.
工程量清单
B.
资格预审条件
C.
合同条件
D.
投标须知
明知工程承包难度大、风险大、且技术、设备、资金上都有未解决的问题，但由于工程盈利丰厚，或为了开拓新技术领域而决定参加投标，属于（ ）
A.
风险标
B.
保险标
C.
赢利标
D.
保本标
工程造价咨询单位取得乙级证书（ ）年后，达到甲级标准的，可以申请晋级
A.
1
B.
2
C.
3
D.
5
根据《中华人民共和国招标投标法》，招标在实质上是一种（ ）
A.
要约邀请
B.
要约
C.
承诺
D.
以上均对
依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以( )
A.
要求投标人必须组成联合体投标
B.
对本行业外的投标人提出特别要求
C.
要求必须使用某种品牌的建筑材料
D.
要求严格的专业资质等级
委托任务并负责支付报酬的一方称（ ）
A.
承包人
B.
发包人
C.
出资人
D.
出工人
投标人的职责是（ ）
A.
保证所提供的投标文件的真实性
B.
按照招标人或招标代理机构的合理要求对投标文件进行答疑
C.
提供投标担保
D.
中标后与招标人订立合同.未经招标人同意不得转让合同或订立分包合同
E.
要求招标人或招标代理机构对招标文件的疑难进行解释
合同的计价方式主要有（ ）
A.
固定总价合同
B.
单价合同
C.
成本加酬金合同
D.
固定工程量合同
E.
固定总价加单价合同
建筑市场与其他产品市场不同之处有（ ）
A.
交易方式为买方向卖方直接订货
B.
以招投标为主要方式
C.
交易行为受法律法规.规章制度的约束和监督
D.
交易价格以工程造价为基础
E.
企业竞争是企业信誉.技术力量和施工质量等方面的竞争
工程咨询企业是工程承发包的当事人
对 错
一个招标工程只能编制个标底，但有些项目也可以进行无标底招标
对 错
投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。( )
对 错
指定媒介发布依法必须招标项目的招标公告，不收取费用，但发布国际招标公告的除外
对 错
招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据，是评标委员会评标的依据，也是订立合同的
对 错
建设工程的招标投标主体包括招标人、投标人、招标代理机构。( )
对 错
建筑市场的客体是（ ）
A.
业主
B.
承包商
C.
工程咨询服务机构
D.
建筑产品
在工程建设监理活动中，监理单位是（ ）
A.
业主的代理人
B.
业主的委托人
C.
施工合同的当事人
D.
绝对独立的第三人
在招标活动的基本原则中，依法必须进行招标的项目的招标公告，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布，体现了( )
A.
公开原则
B.
公正原则
C.
公平原则
D.
诚实信用原则
关于不平衡报价法，下列说法正确的是（ ）
A.
能够早期结账收回进度款的项目的单价可以报以较高价
B.
今后工程量可能减少的项目.其单价可以提高
C.
采用不平衡报价法.单价调整幅度不宜超过10%.只有对投标单位特别具有优势的某些分项.才可以增大调整幅度.
D.
对于暂定项目实施的可能性大的项目.可定高价
E.
后期项目如装饰.电气安装等的单价可报较高价格.
承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。所以不论是国内还是按照国际惯例，对承包商一般都实行从业资格管理。
对 错
建设工程招标人是建设工程项目的投资人
对 错
建设工程的招标投标主体包括招标人、投标人、招标代理机构。 ()
对 错
招标人可以在合同谈判时规定合同的计价方式。（ ）
对 错
招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是( )
A.
要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期
B.
要求所有投标人延长投标保函有效期
C.
要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期
D.
返还所有投标人的投标保函
某工程招标，投标文件内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件情况是( )
A.
联合体投标没有提交联合体协议书
B.
投标保函金额少于招标文件的要求
C.
投标工期长于招标文件中要求的工期
D.
未详细说明使用专利施工的技术细节
联合共同承包的各方对承包合同的履行承担（ ）责任
A.
各自
B.
独自
C.
共同
D.
连带
“评标价”是指（ ）
A.
标底价格
B.
预算价格
C.
投标报价
D.
以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值
下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件
A.
建设用地征用完毕.施工图纸完成
B.
概算已经批准.建设项目已正式列入计划
C.
招标文件已经编制好
D.
建设资金.建材.设备来源已经落实
工程施工招标一般划分为（ ）三个阶段
A.
招标准备
B.
成立招标机构
C.
招标实施
D.
开标
E.
定标签约
下列关于建筑业企业资质管理叙述正确的是（ ）
A.
我国将建筑业企业分为施工总承包企业.专业承包企业和劳务分包企业三个序列
B.
施工总成本序列企业共设特.一.二三个等级
C.
专业承包序列企业设一.二.三共三个等级
D.
劳务分包序列企业设一.二两个等级
E.
劳务分包序列企业划分为木工作业等15个类别
可以采用邀请招标方式的情况包括（ ）
A.
建设工程项目标的小.公开招标的费用与项目的价值相比不经济
B.
使用国有资金的项目
C.
技术复杂专业性强
D.
潜在投标人少
E.
军事保密项目
招标机构的主要职责是拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作等
对 错
编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。( )
对 错
根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当（先履行审批手续，取得批准）。关于资金或者资金来源是否落实问题，可不在招标文件中载明
对 错
工程监理企业资质等级可以划分为（ ）
A.
甲级.乙级.丙级
B.
甲级.乙级
C.
一级.二级
D.
特级.一级.二级
招标工程是本企业的强项，却是竞争对手的弱项，属于（ ）
A.
风险标
B.
保险标
C.
赢利标
D.
保本标
（ ）是指具有一定数量的技术工人和工程管理人员，专门在建筑劳务分包市场上承接任务的建筑业企业。
A.
施工总承包企业
B.
劳务分包序列企业
C.
专业承包企业
D.
专项承包企业
根据我国建筑法规定，在实施建筑工程监理前，建设单位应当将( )书面通知被监理的建筑施工企业
A.
监理工程单位
B.
监理的内容
C.
监理的方法
D.
监理的权限
E.
监理的费用
广义的建筑市场一般指有形建筑市场
对 错
公开招标为有限竞争性招标
对 错
投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。( )
对 错
公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。( )
对 错
施工单项合同估算价在（ ）万元人民币以上，必须进行招标
A.
50
B.
100
C.
150
D.
200
招标人具备自行招标的能力表现为( )
A.
必须是法人组织
B.
有编制招标文件的能力
C.
有审查投标人资质的能力
D.
招标人的资格经主管部门批准
E.
有组织评标定标的能力
某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其它因素，则评标价和合同价分别为（ ）
A.
2900万元.3000万元
B.
2900万元.2900万元
C.
3100万元.3000万元
D.
3100万元.2900万元
招标人自行办理招标事宜，应社有专门的招标机构或拥有（ ）名以上专职招标业务人员
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
无底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。（ ）
对 错
工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经48小时后未收到工程师的任何指示，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人此时的应对措施是( )
A.
停止施工等待工程师的指示
B.
向工程师再次发出请求复工的要求
C.
自行复工
D.
向发包人发出请求复工的要求
评标专家应符合（ ）条件
A.
从事相关专业领域工作满6年
B.
具有高级职称
C.
具有与招标项目相关的实践经验
D.
从事相关专业领域工作满8年.并具有高级职称或者同等专业水平.
在工程施工中由于( )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任
A.
不可抗力
B.
承包方的设备损坏
C.
设计变更
D.
工程量变化
“建设工程施工合同(示范文本)”有三个附件，下列( )不是附件的组成部分
A.
承包人承揽工程项目一览表
B.
发包人供应材料设备一览表
C.
工程量清单
D.
工程质量保修书
（ ）是整个招标过程的实质性阶段。主要包括发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
A.
招标准备阶段
B.
招标实施阶段
C.
定标签约阶段
D.
履约阶段
投标文件出现下列( )情况时，评标委员会不能轻易按废标处理
A.
联合体投标未附联合体各方共同协议
B.
投标报价有矛盾.且可能会高于成本价
C.
未按招标文件规定要求提交保证金
D.
无单位盖章和法定代理人或法定代表人的授权的代理人签字或盖章
与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )
A.
节省招标费用
B.
招标时间短
C.
减小合同履行过程中承包不违约的风险
D.
竞争激烈
按照施工合同示范文本的规定，由于（ ）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延
A.
发包人未按约定提供施工场地
B.
分包人对承包人的施工干扰
C.
设计变更
D.
承包人的主要施工机械出现故障
E.
发生不可抗力
根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列工作中属于监理人附加工作的有( )
A.
两个承包人出现施工干扰后的协调工作
B.
因设计变更导致原定的监理期限到期后.需继续完成的监理工作
C.
施工需要穿越公路时.应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手
D.
应委托人要求.编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法
E.
委托人因承包人严重违约解除施工合同后.对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认
施工合同文件中的说法中，正确的有（ ）
A.
当合同文件中出现不一致时.必须重新制定合同条款
B.
在不违反法律和行政法规的前提下.当事人可以通过协商变更施工合同的内容
C.
变更的协议或文件.效力与其他合同文件等同
D.
签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件
E.
当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时.应按照合同争议的解决方式处理
承包商提出的索赔主要包括两个方面，即工期索赔和费用索赔。费用索赔值的计算方法主要有网络分析法和比例分析法。
对 错
专用条款是对通用条款的必要的修改和补充。专用条款的条款号与通用条款不一致，主要是空格形式，由当事人根据工程的具体情况予以明确或者对通用条款进行修改。（ ）
对 错
投标人提交的投标担保只能是投标银行保函
对 错
中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，不必将中标结果通知所有未中标的投标人。 ( )
对 错
网络分析法是通过分析索赔事件的发生前后的网络计划，进行工期的对比来确定工期索赔值。
对 错
详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。( )
对 错
依据《招标投标法》某建设单位就一个办公楼群项目的项目招标，则该项目的评标工作由（ ）来完成
A.
该建设单位的领导
B.
该建设单位的上级主管部门
C.
当地的政府部门
D.
该建设单位依法组建的评标委员会
索赔是指在合同的实施过程中，（ ）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求
A.
业主
B.
第三方
C.
承包商
D.
合同当事人一方
投标文件的内容是投标的关键，下列不属于施工投标文件的内容是( )
A.
投标函
B.
投标报价
C.
拟签订合同的主要条款
D.
施工组织设计
建设工程项目（ ）是招标人招标活动的前提
A.
相应资金或资金来源落实
B.
编制招标文件的编制
C.
报建
D.
评标委员会专家库的建立
设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ ）组织试车
A.
建设单位
B.
设计单位
C.
施工单位
D.
设备供应单位
开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的( )进行
A.
同一时间公开
B.
单独确定时间公开
C.
同一时间秘密
D.
一定时间内公开
在总投资为2千万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有( )
A.
单项合同估算价为1000万元的施工项目
B.
单项合同估算价为170万元的材料采购项目
C.
单项合同估算价为30万元的设计项目
D.
单项合同估算价为20万元的勘察项目
E.
单项合同估算价为20万元的监理项目
对由于非承包商的原因导致施工机械窝工闲置，窝工机械费按折旧台班费计算
对 错
投标文件中每项要求填写的空格，可以根据实际情况进行填写
对 错
《建设工程施工合同示范文本》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书三个附件。（ ）
对 错
建设工程交易中心的基本功能信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。( )
对 错
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是( )
A.
合同协议书.通用条款.专用条款
B.
中标通知书.专用条款.投标书
C.
中标通知书.专用条款.协议书
D.
中标通知书.专用条款.工程量清
建筑企业资质年检不合格或者连续（）年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
中标企业预收备料款和已收工程款的总额不超过合同造价的（ ）
A.
0.7
B.
0.8
C.
0.9
D.
0.95
合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ ）
A.
固定价格合同
B.
可调整价格合同
C.
固定价格加酬金合同
D.
成本加酬金合同
施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担
A.
发包人
B.
承包人
C.
工程师
D.
发包人与承包人共同
建设工程索赔按合同的依据不同可分为（ ）
A.
合同内索赔
B.
工期索赔
C.
费用索赔
D.
合同外索赔
E.
道义索赔
“建设工程施工合同(示范文本)”由( )组成
A.
协议书
B.
通用条款
C.
专用条款
D.
工程量清单
E.
中标通知书
建设工程评标程序分为（ ）
A.
评标的准备
B.
初步评审
C.
中间评审
D.
详细评审
E.
编写评标报告
工期索赔的计算主要有（ ）
A.
总费用法
B.
实际费用法
C.
修正总费用法
D.
网络图分析法
E.
比例计算法
建筑工程交易中心是服务性机构，它不是政府授权的监督机构，本身并不具备监督管理职能
对 错
劳务分包序列企业，是指具有专业化施工技术能力，主要在专业分包市场上承接专业施工任务的建筑业企业
对 错
( )的适用范围是具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特殊要求的普通招标项目，如一般的住宅工程的施工项目。
A.
经评审的最低投标价法
B.
以标底作为标准值计算报价得分的综合评分法
C.
以修正标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法
D.
不用标底衡量的综合评分法
在施工合同中，( )是承包人的义务。
A.
提供施工场地
B.
在保修期内负责照管工程现场
C.
办理土地征用
D.
工程施工期内对施工现场的照管负责
在进度控制中，（ ）不属工程师的任务
A.
督促承包人完成工程尾工作
B.
向有关部门递交竣工申请
C.
协调竣工验收中的各方关系
D.
参加竣工验收
施工合同具有履行期限长、合同内容单一和复杂、合同监督严格等特征。
对 错
编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。 ( )
对 错
施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )
A.
专用条款.通用条款.中标通知书.图纸
B.
中标通知书.协议书.专用条款.通用条款
C.
中标通知书.投标书.协议书.图纸
D.
中标通知书.专用条款.通用条款.图纸
《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（ ）
A.
第三方人员伤亡费用
B.
承包人机械设备损坏费用
C.
工程所需清理.修复费用
D.
承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用
某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为甲，2100万元、2170万元；乙，2150万元、2190万元；丙，2180万元、2120万元；丁，1990万元、2180万元，则中标候选人中排序第一的应为( )
A.
甲
B.
乙
C.
丙
D.
丁
招标文件编制原则为（ ）
A.
确定建设单位是否具备招标条件
B.
必须遵守招投标法及有关贷款组织的要求
C.
应公正.合理地处理招标人与投标人的关系.保护双方的利益
D.
招标文件应正确.详尽地反映项目的客观真实情况
E.
招标文件各部分的内容必须统一
下列符合我国招标投标法关于评标的有关规定的有（ ）
A.
招标人应当采取必要措施.保证评标在严格保密的情况下进行
B.
评标委员会完成评标后.应当向招标人提出书面评标报告.并决定合格的中标候选人
C.
招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
D.
评标委员会经评审.认为所有投标都不符合招标文件要求的.可以否决所有投标
E.
任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果
按索赔的目的分类，通常可将索赔分为（ ）
A.
工期索赔
B.
时间索赔
C.
经济索赔
D.
利润索赔
E.
费用索赔
中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。( )
对 错
投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个期限应在投标须知内予以明确
对 错
因监理人的过失造成了委托人的经济损失，应当承担赔偿责任，所产生的费用由监理单位承担。
对 错
有关合同类型的使用范围，下列理解正确的是（ ）
A.
单价合同适用于工程量不大且能精确计算.工期较短.技术不太复杂.风险不大的项目
B.
总价合同的使用范围比较宽.其风险可以得到合理的分摊
C.
成本加酬金合同的缺点是发包人对工程总造价不易控制.承包人也不注意降低项目成本
D.
根据承包主体不同.建设工程施工合同可分为总价合同.单价合同和成本加酬金合同三种
建设单位应当自领取施工许可证之日起（ ）内开工
A.
一个月
B.
二个月
C.
三个月
D.
四个月
承包方在工程变更确认后（ ）内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。
A.
7天
B.
14天
C.
15天
D.
28天
施工合同价款的方式包括（ ）
A.
总价合同
B.
成本加酬金合同
C.
可调价格合同
D.
单价合同
E.
工程量结算合同
投标文件的技术性评审包括( )
A.
实质上响应程度
B.
质量控制措施
C.
方案可行性评估和关键工序评估
D.
环境污染的保护措施评估
E.
现场平面布置和进度计划
下建筑工程合同按计价方式进行分类，可以分为总价合同、单价合同及成本加酬金合同。下列说法正确的是（ ）
A.
总价合同的特点是工程的结算价格要根据实际完成的工程量来确定.所以在合同的执行过程中要注意双方对实际工程量的确认.
B.
总价合同的特点是在合同执行的过程中.除非出现变更原承包的内容.合同的价格一般不得改变
C.
成本加酬金合同指在合同中确定一个完成建筑安装工程的总价.承包单位据此完成该总价所包含的项目全部内容的合同.
D.
单价合同具有合理分摊风险等特点.其使用范围较宽.
E.
成本加酬金合同中.发包人基本上承担了全部的风险.承包商所得的报酬也比较低.
比例分析法是进行工期分析的首选方法，适用于各种索赔事件的工期索赔，并可以利用计算机软件进行网络分析和计算，是一种科学合理的分析方法。
对 错
招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、确定招标方式等。 ( )
对 错
招标分为公开招标和竞争性谈判招标
对 错
资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审 评审时必须考虑。（ ）
对 错
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为( )之日
A.
工程师发出设计变更通知
B.
承包人完成变更工程
C.
承包人提交变更追加合同价款报告
D.
最近一期工程进度款支付
下列不属于建设工程招投标主体的是（ ）
A.
监督人
B.
招标人
C.
投标人
D.
招标代理机构
招标投标法关于开标程序，下列叙述正确的是( )
A.
招标人只通知一部分投标人参加开标
B.
开标地点应当为招标人与投标人商定的地点
C.
开标由招标人主持.邀请所有投标人参加
D.
招标管理机构作为招标活动的发起者和组织者.应当负责开标的举行
施工合同争议的解决方式包括 （ ）
A.
仲裁
B.
诉讼
C.
调解
D.
和解
E.
默示
下列说法错误的是（ ）
A.
施工中发包人如果需要对原工程进行设计变更.应不迟于变更前14d以书面形式通知承包人
正确答案:D
B.
承包人对于发包人的变更要求.有拒绝执行的权利
C.
承包人未经工程师同意不得擅自更改.换用图纸.否则承包人承担由此发生的费用.赔偿发包人的损失.延误的工期不予顺延
D.
增减合同中约定的工程量不属于工程变更
E.
更改有关部分的标高.基线.位置和尺寸属于工程变更
自行招标的条件包括（ ）
A.
具有项目法人资格
B.
具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术.概预算.财务和工程管理方面专业技术力量
C.
有从事同类工程建设项目招标的经验
D.
设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员
E.
熟悉和掌握招标投标法及有关法律法规
开标时间与投标截止时间是同一时间（ ）
对 错
在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（ ）引起的索赔
A.
地质条件的变化
B.
不可抗力
C.
工程变更
D.
业主风险
如果企业无后继工程，或已经出现部分窝工而必须争取中标，但对于招标的工程项目，本企业无优势可言，竞争对手又不多，此时可以投( ）
A.
风险标
B.
保险标
C.
赢利标
D.
保本标
在评标委员会成员中，不能包括( )
A.
招标人代表
B.
技术专家
C.
招标人上级主管代表
D.
经济专家
工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（ ）
A.
施工单位
B.
设计单位
C.
建设单位
D.
监理单位
根据《招标投标法》的有关规定，下列说法符合开标程序的有( )
A.
开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
B.
开标地点应当为招标文件中预先确定的地点
C.
在招标文件规定的开标时间前收到的所有投标文件.开标时都应当众予以拆封.宣读
D.
开标过程应当记录.并存档备
E.
开标由招标人主持.邀请中标人参加
根据《中华人民共和国招标投标法》，建筑安装工程的招标方式有（ ）
A.
公开招标
B.
邀请招标
C.
议标
D.
直接订购
E.
询价
索赔与反索赔具有同时性
对 错
承包人在索赔事件发生后的（ ）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知
A.
14
B.
7
C.
28
D.
21
合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（ ）
A.
包括开工日期
B.
包括竣工日期
C.
包括合同工期的总日历天数
D.
合同工期是按总日历天数计算的.不包括法定节假日在内的承包天数
某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应( )
A.
申请支付附加工作的报酬
B.
延长完成监理任务的时间
C.
终止监理合同中增加内容的执行
D.
追索委托人的违约金
E.
及时通知委托人变动后果
索赔按目的划分包括( )
A.
综合索赔
B.
单项索赔
C.
工期索赔
D.
合同内索赔
E.
费用索赔
招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标
对 错
建设工程评标程序分为初步评审、详细评审、编写评标报告。 ( )
对 错
招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是( )
A.
投标人
B.
招标单位的纪检部门人员
C.
招标代理机构人员
D.
招标人
邀请招标的特点是（ ）
A.
能有效防止腐败.为潜在投标人提供均等的机会.能最大限度地引起竞争.达到节约建设资金.保证工程质量.缩短建设工期的目的.
B.
工作量大.周期长
C.
参加投标的竞争者有限.可以节约招标费用.缩短招标时间.并且提高了每个投标人的中标机会.
D.
花费人力.物力.财力多
下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是( )
A.
工期在21个月以上的合同.因市场价格不易准确预期.宜采用可调价格合同
B.
业主在初步设计完成后即招标的.因工程量估算不够准确.宜采用固定总价合同
C.
采用新技术的施工项目.因合同双方对施工成本不易准确确定.宜采用固定单价合同
D.
设备安装工程因无法估算工程量.宜采用成本加酬金合同
材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（ ）
A.
拒付货款并索赔
B.
按照订购数量及时付款
C.
按照实际交货数量及时付款
D.
待供货方补足数量后再付
确定中标人后（ ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告
A.
15天
B.
21天
C.
30天
D.
35天
招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括( )
A.
没有按照招标文件要求提供投标担保
B.
货物包装方式高于招标文件要求
C.
总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致
D.
报价金额的大小写不一致
E.
货物检验标准低于招标文件要求
施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
对 错
企业资质年检不合格或者连续（）年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )
A.
中标通知书
B.
施工合同专用条款
C.
投标书
D.
规范
某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是( )
A.
工期和经济损失由承包人承担
B.
给予经济损失补偿.不顺延合同工期
C.
顺延合同工期.不补偿经济损失
D.
补偿经济损失并顺延合同工期
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是( )
A.
承包人应向业主提交索赔意向通知
B.
承包人应向工程师提交索赔意向通知
C.
承包人提交索赔意向通知没有期限限制
D.
承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失
中标的承包商将由（ ）决定
A.
评标委员会
B.
业主
C.
上级行政主管部门
D.
监理工程师
FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务
正确答案:D
A.
开工日起至颁布发接收证书
B.
开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工
C.
颁发接收证书日起至颁发履约证书
D.
接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（ ）
A.
费用由工程师承担.工期由承包人承担
B.
费用由承包人承担.工期由工程师承担
C.
费用由承包人承担.工期由承发包双方协商
D.
费用和工期由承包人承担
总费用法一般是在( )总索赔的情况下才采用的计算索赔款的方法
A.
单项索赔
B.
总索赔
C.
单项索赔
D.
费用索赔
依据委托监理合同示范文本的规定，正常监理酬金由( )等构成。
A.
直接成本
B.
税金
C.
间接成本
D.
公司管理成本
E.
利润
按索赔的目的来分，可以将索赔分为（ ）
A.
工期索赔
B.
总索赔
C.
费用索赔
D.
单项索赔
E.
承包商同业主之间的索赔
我国目前常用的评标方法包括（ ）
A.
对比法
B.
经评审的最低投标价法
C.
低价中标法
D.
综合评估法
E.
详细评审法
建设工程评标程序分为评标的准备、初步评审、详细评审。( )
对 错
招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。例如，（ ）在确定中标结果之前就不可以公开
A.
评标委员会成员名单
B.
投标邀请书
C.
资格预审公告
D.
招标活动的信息
按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是( )
A.
提供工程进度计划
B.
提供施工现场的工程地质资料
C.
提供夜间施工使用的照明设施
D.
提供监理单位施工现场办公房屋
按照”建设工程施工合同(示范文本)”规定，工程变更不包括( )
A.
施工条件变更
B.
增减合同中约定的工程量
C.
有关工程的施工时间和顺序的改变
D.
工程师指令整改返修
关于工程索赔描述错误的是（ ）
A.
工程实践中.将承包商向业主提出的索赔叫索赔.而将业主向承包商提出的索赔叫反索赔.
B.
按索赔的目的分可将索赔分为工期索赔和费用索赔.
C.
按索赔的合同依据可将索赔分为明示的索赔和默示索赔
D.
对于业主方难以预见的事项造成的损失.承包商也可以获得利润索赔.
由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ ）
A.
正常工作
B.
附加工作
C.
额外工作
D.
义务工作
施工合同的当事人包括( )
A.
工程师
B.
发包人法定代表人
C.
发包人
D.
承包人法定代表人
E.
承包人
某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是( )
A.
招标人应确定甲为中标人
B.
招标人可以在甲.乙两单位中任选一个中标人
C.
如果甲拒签合同.招标人可确定乙为中标人
D.
如果甲拒签合同.招标人应重新招标
E.
如果甲.乙都拒签合同.招标人可以选择其他投标人为中标人
建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( )
A.
因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作
B.
由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C.
原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担
D.
应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E.
不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停.事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作
如果否决不合格投标者后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。招标人应当依法重新招标
对 错
施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（ ）
A.
投标须知
B.
资格预审表
C.
合同专用条款
D.
对投标人书面有质疑的解答
招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是( )
A.
通知中标结果并退还投标保证金
B.
不通知中标结果.也不退还投标保证金
C.
通知中标结果.但不退还投标保证金
D.
不通知中标结果.但退还投标保证金
下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是( )
A.
成本加固定百分比酬金确定的合同价
B.
成本加固定金额酬金确定的合同价
C.
成本加奖罚确定的合同价
D.
最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价
工程师收到承包商送交的索赔报告和有关资料后，于（ ）天内给予答复或要求承包商进一步补充索赔理由和证据。
A.
7
B.
14
C.
28
D.
30
工程量不太大，且发包人能够提供详细全面的设计图纸及说明，承包商易于精确计算工程量和各种费用、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目适合采用（ ）
A.
单价合同
B.
成本加酬金合同
C.
总价合同
D.
总承包合同
投标文件的送达是整个招标投标活动中一项重要的法律行为，与投标人的利益密切相关。投标人在送达投标文件时应注意以下事项，下面所列表述正确的是（ ）
A.
投标截止时间前送达投标文件
B.
最好是在截止日期前一天
C.
要求招标人签收投标文件
D.
送达文件必须两人以上
E.
在规定投标文件送达截止时间前投标文件仍可以补充.修改和撤回
某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权( )
A.
要求撤回投标文件
B.
要求退还投标保证金
C.
拒签延长投标保函有效期
D.
要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.
要求赔偿损失
下列关于最低评标价法的说法中，正确的是( )
A.
以报价最低的投标价为中标价
B.
以中标人的评标价作为中标价
C.
以投标人的平均报价作为评标价
D.
以中标人的报价为中标价
开标时间应为（ ）
A.
任一时间
B.
投标截止时间
C.
评标前的任一时间
D.
发售招标文件后的15日内
按照07版施工标准招标文件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是（ ）
A.
14天内
B.
15天内
C.
28天内
D.
42天内
在施工合同中，发包人的义务通常包括( )
A.
提供工程进度计划
B.
确保施工所需水.电供应
C.
平整施工场地
D.
负责施工现场的安全保卫
E.
办理施工临时用地的批准手续
整个招标过程的实质性阶段是( )。主要包括发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
A.
招标准备阶段
B.
招标实施阶段
C.
定标签约阶段
D.
履约阶段
将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照( )进行的分类
A.
索赔事件的性质
B.
索赔的合同依据
C.
索赔起因
D.
索赔目的
施工合同履行过程中出现( )时，当事人一方不承担违约责任
A.
因为发生水灾.承包方无法在合同约定的工期内竣工
B.
因为发包方资金不到位.发包方无法按照合同约定的时间提供承包商工程预付款
C.
因为三通一平导致工期拖延.发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地
D.
因为管理不善.承包方的工程质量不符合合同约定的要求
在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为（ ）万元
A.
2.56
B.
4
C.
8
D.
6
《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（ ）
A.
不能索赔
B.
费用
C.
工期
D.
工期和费用
FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ ）
正确答案:B
A.
选择分包单位的权利不同
B.
分包合同的工作内容不同
C.
工程款的支付开支项目不同
D.
业主对分包商利益的保护不同
E.
承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同
索赔费用的计算方法主要有（ ）
A.
分项计算法
B.
网络分析法
C.
总费用法
D.
比例分析法
E.
单项费用法
“建设工程施工合同(示范文本)”规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是( )
A.
设计变更超过原设计标准的.应报发包人批准
B.
承包人在施工过程中更改施工组织设计的.应经工程师同意
C.
改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更
D.
变更有关工程质量标准和工期属于设计变更
E.
变更工程价款的报告应由承包人提出
采用百分法对各投标单位的标书进行评分，（ ）的投标单位为中标单位
A.
总得分最低
B.
总得分最高
C.
投标价最低
D.
评标价最高
发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（ ）计价
A.
分部分项工程项目
B.
措施项目
C.
其他项目
D.
零星项目
定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段，包括（ ）等工作。
A.
开标.评标.定标.签约
B.
评标.定标.签约
C.
定标.签约
D.
开标.定标.签约
施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ ）
A.
由承包商承担的风险责任
B.
给予费用补偿并顺延工期
C.
给予费用补偿但不顺延工期
D.
给予工期顺延但不给费用补偿
如果中标的施工企业拒绝与发包人签订工程施工承包合同，发包人( )
A.
将不再返还其投标保证金
B.
将全部返还其投标保证金
C.
将部分返还其投标保证金
D.
将对其行为处以两倍保证金的罚金
我国招投标法规定，开标时由（ ）检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封
A.
招标人
B.
评标委员会
C.
投标人
D.
地方政府相关行政主管部门
E.
投标人推选的代表
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列关于施工质量和检验的说法中,正确的有( )
A.
工程质量应达到合同约定的质量标准
B.
工程师发现质量不合格,可要求承包人返工或扣减相应的工程款
C.
承包人应随时接受工程师的质量检查
D.
工程质量经工程师检查合格后.又发现承包人原因引起的质量问题.应由承包人承担责任
E.
工程师的检查影响了施工正常进行,不论检查的施工质量是否合格.均由发包人承担相应的损失
承包商可以进行利润索赔的情况通常包括（ ）
A.
业主方和承包方事先难以预见的事项造成的损失
B.
工程师或业主提供的施工图或指示延误
C.
因业主违约.承包商暂停工作及终止合同
D.
业主未能及时提供施工现场
E.
合同规定或工程师通知的原始基准点.基准线.基准标高错误
下列关于合同文件的表述，不正确的是（ ）
A.
专用条款的内容比通用条款更明确.具体
B.
合同文件中专用条款的解释优先于通用条款
C.
合同文件之间应能相互解释.互为说明
D.
专用条款与通用条款是相对立的
在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括( )
A.
事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误
B.
造成费用增加或工期延误的原因.不属于承包人应承担的责任
C.
造成费用增加或工期延误的原因.属于分包人的过错
D.
按合同约定的程序.承包人提交了索赔意向通知
E.
按合同约定的程序.承包人提交了索赔报告
《建设工程施工合同（示范文本）》条件下，乙方确定工程变更价款时采用的方法有（ ）
A.
合同中已有适用于变更工程的价格.按合同已有的价格计算变更合同价款
B.
合同中只有类似于变更工程的价格.可以参照类似价格变更合同价款
C.
合同中只有类似于变更工程的价格.必须由工程师确定
D.
合同中没有适用或类似于变更工程的价格.由乙方提出适当的变更价格.由工程师确认后执行
E.
合同中没有适用或类似于变更工程的价格.必须由工程师确定
在招标程序中，( )等将作为未来合同文件的组成部分。
A.
招标文件
B.
中标函
C.
中标人的投标文件
D.
发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改
E.
未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改
投标人应该按招标文件要求的内容进行标书的编写，不可以在标书中作出报价可以协商或有某种优惠条件等方面的暗示
对 错
由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( )
A.
正常工作
B.
附加工作
C.
额外工作
D.
意外工作
成本加酬金合同的形式包括（ ）
A.
成本加固定百分比酬金合同
B.
成本加递增百分比酬金合同
C.
成本加递减百分比酬金合同
D.
成本加固定酬金合同
E.
最高限额成本加固定最大酬金合同
施工合同中的索赔及其争议的处理方法有（ ）
A.
协商谈判
B.
中间人谈判
C.
邀请中间人调解
D.
向仲裁机构申请仲裁
E.
行政机关裁决
监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有( )
A.
由于工程设计变更而需要延长的监理工作
B.
由于承包人延误竣工而延长的监理工作
C.
由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作
D.
不可抗力影响消失后.恢复监理业务前的准备工作
E.
发包人因承包人严重违约解除合同后.监理人的善后工作
关于索赔程序，以下说法正确的是（ ）
A.
造成工期延误或乙方经济损失的事件发送后28天内.承包商向工程师发出索赔意向通知
B.
发出索赔意向通知后14天内.承包商向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料
C.
工程师在收到承包商递交的索赔报告和有关资料后.于14天内给予答复.或要求承包商进一步补充索赔理由和证据.
D.
工程师在收到承包商递交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包商作进一步要求.则视为该项索赔已被认可.
E.
当造成工期延误或承包商经济损失的该项事件持续进行时.承包商应当阶段性向工程师发出索赔意向通知.在该事件终了后28天内.向工程师递交索赔的有关资料和最终索赔报告.
确定工程变更价款时采用的方法有（ ）
A.
合同中已有适用于变更工程的价格.按合同已有的价格计算变更合同价款
B.
合同中只有类似于变更工程的价格.可以参照类似价格变更合同价款
C.
合同中只有类似于变更工程的价格.由工程师确定
D.
合同中没有适用或似于变更工程的价格.由承包方提出适当的变更价格.由工程师确认后执行
E.
合同没有适用或类似于变更工程的价格.必须由工程师确定
按照承包工程计价方式，建设工程施工合同可分为( )
A.
目标合同
B.
单价合同
C.
总价合同
D.
成本加酬金合同
E.
工程总包合同
招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中（ ）等不影响继续评标
A.
完工期限超过了招标文件规定的期限
B.
个别项目提供了不完整的数据
C.
单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额
D.
投标保函没有保证人的签字盖章
E.
货物包装方式不满足招标文件的要求
FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（ ）
正确答案:A
A.
工程保修期
B.
承包商的施工期
C.
工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知
D.
工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担
A.
发包人
B.
乙承包人
C.
甲承包人
D.
工程师
根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（ ）时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。
A.
48小时
B.
8小时
C.
24小时
D.
16小时
在承发包双方确认计量结果后( )天内，发包方应向承包方支付工程进度款，并按约定时间发包方扣回工程预付款
A.
7天
B.
14天
C.
21天
D.
28天
对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（ ）
A.
总价合同
B.
单价合同
C.
成本加酬金合同
D.
FIDIC合同条件
正确答案:D
自中标通知书发出（ ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同
A.
15天
B.
21天
C.
30天
D.
35天
根据《中华人民共和国合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有( )
A.
损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失
B.
损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益
C.
损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用
D.
损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失
E.
损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限
某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是( )
A.
顺延合同工期.给予费用补偿
B.
顺延合同工期.不给予费用补偿
C.
不顺延合同工期.给予费用补偿
D.
缩短合同工期.给予费用补偿
投标单位在下列（ ）情况，将被没收投标保证金
A.
投标有效期内撤回其投标文件
B.
中标单位未在规定期限内提交履约保证金
C.
中标单位签订了合同后
D.
领取招标文件.但未参加投标的
E.
中标单位未在规定期限内签订合同的
任何索赔事项的确立，其前提条件是必须有正当的索赔理由。对正当索赔理由的说明必须有充分的依据。索赔的一般依据有（ ）
A.
招标文件
B.
政策法规文件
C.
会议纪要
D.
工程照片.录像资料
E.
业主与承包商之间的口头承诺
根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ ）
A.
只限承包商向业主索赔
B.
业主无权向承包商索赔
C.
业主与承包商之间的双向索赔
D.
不包括承包商与分包商之间的索赔
( )也称为经济索赔，是承包商要求取得合理的经济补偿。
A.
单项索赔
B.
总索赔
C.
工期索赔
D.
费用索赔
关于施工合同纠纷处理的方式，下列说法错误的是（ ）
A. 当事人首先必须选择通过和解或者调解解决合同争议
B. 当事人不愿和解.调解或者和解.调解不成的.可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁
C. 当事人没有订立仲裁协议.可以向人民法院起诉
D. 当事人订立的仲裁协议无效的.可以向人民法院起诉
正确答案:D
招标人在什么情况下可以确定排名第二的中标候选人为中标人？
劳务分包企业可以申请本序列内各类别资质，但不得申请施工总承包、专业承包序列各类别资质
对 错
按索赔的目的、处理方式、合同依据、有关当事人分，索赔的分类有哪些
不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ）
A.
监理合同可以是个人
B.
监理合同的订立必须符合工程建设程序
C.
监理合同的订立不需符合工程建设程序
D.
委托监理合同标的是服务
E.
委托监理合同的标的物是产生ABC物质
评标委员会成员中，成员人数为（ ）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（ ）
A.
3.3/4
B.
3.2/3
C.
5.2/3
D.
5.3/4
招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括发布招标公告或投标邀请 书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。 ( ）
对 错
根据《招投标法》规定，必须进行招标的项目有（ ）
A.
大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目
B.
采用特定专利或者专有技术的项目
C.
全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
D.
抢险救灾的项目
E.
使用国际组织或者外国政府贷款.援助资金的项目
《招标投标法》规定，投标文件（ ）的投标人应确定为中标人
A.
满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求
B.
最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准
C.
满足招标文件各项要求.并且报价最低
D.
满足招标文件各项要求.并且经评审的价格最低.但是投标价格低于成本的除外
E.
满足招标文件各项要求.并且经评审的价格最高
招标人可以没收投标保证金的情况有( )
A.
投标人在投标截止日前撤加投标书
B.
投标人在投标有效期内撤销投标书
C.
投标人有可能在合同履行中违约
D.
投标人在中标后拒交履约保函
E.
投标人在中标后拒签合同
建设工程项目标的小，技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目，军事保密项目等，一般可以采用公开招标的方式
对 错
下列哪一选项是正确的（ ）
A.
招标人提供的分部分项工程量清单项目漏项.若合同中没有类似项目综合单价.招标方提出适当的综合单价
B.
招标人提供的分部分项工程量清单数量有误.调整的工程数量由发包人重新计算.作为结算依据
C.
招标人提供的分部分项工程量清单数量有误.其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单价
D.
清单项目中项目特征或工程内容发生变更的.以原综合单价为基础.仅就变更部分相应定额子日调整综合单价
按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留（ ）的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。
A.
0.1
B.
0.15
C.
3%~5%
D.
0.3
邀请招标必须要选择两个或两个以上符合招标条件的供应商或承包商发出投标邀请
对 错
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的工作有( )
A.
从施工现场外部接通施工用电线路
B.
施工现场的安全保卫
C.
办理爆破作业行政许可手续
D.
已完工程的保护
E.
施工现场邻近建筑物的保护
招标人的职责有（ ）
A.
确定评标委员会.并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人
B.
不得侵犯投标人.中标人.评标委员会等的合法权益
C.
委托招标代理机构进行招标时.应向其提供招标所需的有关资料并支付委托费
D.
接受招标投标行政监督部门的监督管理
E.
与中标人订立并履行合同
必须进行招标的项目包括（ ）
A.
私人投资的高级别墅
B.
外国老板投资的基础设施的项目
C.
大型基础设施.公用事业等关系到社会公共利益.公众安全的项目
D.
全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
E.
使用国际组织或者外国政府贷款.援助资金的项目
施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ ）
A.
施工企业
B.
施工企业的法定代表人
C.
施工企业的项目经理
D.
具体的施工人员
属于招标准备阶段工作的是（ ）
A.
发布招标公告
B.
成立招标机构
C.
确定招标方式
D.
编制招标相关文件
E.
组织资格预审
下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是（ ）
A.
某甲.由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定
B.
某乙.现任某公司法定代表人.该公司常年为某投标人提供建筑材料
C.
某丙.从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称
D.
某丁.在开标后.中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人
建筑业企业连续（ ）年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。
A.
一年
B.
两年
C.
三年
D.
四年
福建电大 8921建筑工程项目招投标与合同管理 网上在线形考作业国开电大历年参考题目如下：
福建电大 8921建筑工程项目招投标与合同管理 网上在线形考作业[答案]相关练习题：
2002年美国国会通过的《萨班斯—奥克斯利法案》第404条款及相关规则采用的是（）。
“听其言必责其用，观其行必求其功。”这种观点是（）
一般预算收入的收缴方式有（ ）。
从狭义上看，行为是人的（）因素经参照架构的指引，汇集成足够强度的供给而产生某种影响和结构的社会实践活动。
公务员奖励
Auto CAD可以存储的文件类型有（ ）。
15.在SolidWorks装配体中，手动拖动一个零部件A，在【移动零部件】属性管理器中，选中【物质动力】单选按钮，当这个零部件与其他零部件B（不是固定的）相接触，会_______。
下列筹资方式中，资本成本最高的是（ ）。
计算极限最小半径时，μ和i通常采用最大值。
下列函数中，（）不能重载。
酪氨酸能转变成下列哪些化合物？
传教士在福建创办印刷事业，福建印刷业一跃而居全国第____位。
北理工《文献检索》在线作业-0003
构成品德心理结构的基本成分是( )。
在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ）
矿山设计是依据批准的项目建议书，从批准可行性研究和设计任务开始，对矿山进入建设准备阶段进行的矿山建设分阶段设计的总称。其主要设计内容如下。（ ）
在干旱、半干旱气候带的闭塞湖泊中，湖水化学沉积物的成分和海水化学沉积物的成分十分接近。
操作系统没有（ ）功能。
设置单向推力墩的目的是为了承受（ ）引起的单向推力，防止因一孔破坏而导致全桥倒塌。
1996年3月，家住B市海河区的郑明明向陈发发居住所在的B市丹阳区人民法院起诉，要求返还借款1万元。丹阳区人民法院受理了此案。1996年4月，经政府正式批准，陈发发居住地所属的街道划归B市正义区。而在1996年5月，陈发发的居所又迁至B市夏浦区，并在该区落入户口。在此情况下，郑明明诉陈发发还款一案应由哪一法院审理？
